Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Правовое регулирование строительной деятельности. Учебное пособие
.pdf
действующего на основании ___________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _______________________________,
(наименование организации)
расположенной по адресу: __________________________,
зарегистрирован__ __________________________________
(наименование регистрирующего органа)
«___» ____________ года за № ________, Свидетельство №____________
от «___» ____________ года, именуем__ в дальнейшем «Страхователь»,
в лице ______________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______________________ другой стороны
(устава, положения, доверенности)
(в дальнейшем участники
и «Сторона»), заключили настоящий договор («Договор») о нижеследующем:
1.1. По настоящему Договору Страховщик возмещает ущерб, причиненный здоровью и/или имуществу третьих лиц при эксплуатации __
_______________________________________ .
(наименование оборудования)
1.2. Территория страхования:_________________________
1.3. Характеристика использования помещений: ________________
1.4. _____________________________________
договора именуются также «Стороны»
1. Предмет договора
2. Условия страхования
2.1. Страховыми случаями признаются вступившие в законную
силу решения судебных органов о возмещении Страхователем ущерба,
причиненного здоровью и имуществу третьих лиц в результате:
2.1.1) пожара из-за пользования электроосветительными или электро- и газонагревательными приборами;
2.1.2) последствий пожаротушения;
2.1.3) действий воды в результате работы водопроводной, отопи-
тельной или канализационной сети;
2.1.4) механических повреждений;
2.1.5) __________________________________________________ .
2.2. Лимит страховой ответственности:
2.2.1. По всем страховым случаям:
а) ущерб здоровью третьих лиц _________________________ руб.;
б) ущерб имуществу третьих лиц _______________________ руб.;
2.2.2. По одному страховому случаю:
а) ущерб здоровью третьих лиц: _________________________ руб.;
б) ущерб имуществу третьих лиц: _______________________ руб.;
2.3. Страховой взнос устанавливается в размере:
а) ущерб здоровью третьих лиц: _________________________ руб.
б) ущерб имуществу
2.4. Порядок уплаты страхового взноса:________________________
(единовременно/в два срока)
___________________________________________________
(безналично в ___ -дневный срок со дня подписания договора/
наличными деньгами при заключении договора)
Первый ( единовременный) взнос в размере _____________________
руб. должен быть уплачен не позднее «____» ___________ _______ года.
Вторую часть взноса в размере ____________________________
руб. уплатить не позднее «___» _________ _________ года.
2.5. Срок страхования составляет ___________ месяцев:
с «___» ________ _______ года по «___» _________ _______ года.
2.6. Страховая выплата производится в течение _____ суток
со дня вступления в силу решения суда, установившего ответственность Страхователя, или признания самим Страхователем с предварительного письменного на то согласия Страховщика ответственности перед третьими лицами.
2.7. Страховщик вправе отказать в страховой выплате, если в течение действия Договора имели место:
2.7.1) умышленные действия Страхователя, застрахованного лица
или выгодоприобретателя, направленные на наступление страхового
случая при ущербе имуществу третьих лиц;
2.7.2) совершение Страхователем или лицом, в пользу которого заключен Договор страхования, умышленного преступления, находящегося в прямой связи со страховым случаем;
2.7.3) сообщение Страхователем Страховщику заведомо ложных
сведений об объекте страхования, изменении в риске страхования и размере убытка;
2.7.4) нарушение сроков извещения Страховщика о страховом событии или непредъявление документов, подтверждающих факт и размер причиненного ущерба.
третьих лиц: _______________________ руб.
192 193
3. Прекращение договора страхования
3.1. Договор страхования прекращается в случаях:
3.1.1) истечения срока действия;
3.1.2) исполнения Страховщиком обязательств по Договору в пол-
ном объеме
ром сроки;
бованию Страхователя или Страховщика либо по взаимному соглашению Сторон. О намерении досрочного прекращения Договора страхования Стороны обязаны уведомить друг друга
дней до предполагаемой даты прекращения Договора страхования:
Страхователя Страховщик обязан вернуть ему страховые взносы за неистекший срок Договора за вычетом понесенных расходов. Если требование Страхователя обусловлено нарушением Страховщиком правил
страхования, то Страховщик должен полностью вернуть Страхователю
внесенные им
Страховщика он обязан возвратить Страхователю полученный страховой взнос полностью, если прекращение страхования не связано с невыпонением Страхователем правил страхования, иначе он должен вернуть часть страховых взносов за неистекший срок Договора за вычетом
понесенных расходов.
;
3.1.3) неуплаты Страхователем взносов в установленные Догово-
3.1.4) ликвидации Страхователя;
3.1.5) ликвидации Страховщика;
3.1.6) прекращения действия Договора по решению суда.
3.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно по тре-
не мене чем за ________
3.2.1) при досрочном прекращении страхования по требованию
страховые взносы;
3.2.2) при досрочном прекращении страхования по требованию
4. Права и обязанности сторон
Страховщик обязан:
4.1.
4.1.1) ознакомить Страхователя с правилами страхования;
4.1.2) в случае проведения Страхователем мероприятий, умень-
шивших риск наступления страхового случая и размер возможного
ущерба объекту страхования, перезаключить по заявлению Страхователя Договор страхования с учетом этих обязательств;
4.1.3) при страховом случае произвести страховую выплату в установленный Договором страхования срок, а при
уплачивать штраф в размере __ % страховой выплаты за каждый день
просрочки;
нарушении этого срока
4.1.4) возместить расходы, произведенные Страхователем при наступлении страхового случая для предотвращения или уменьшения
ущерба объекту страхования;
4.1.5) не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении, если это не вступит в противоречие с законодательными актами Российской Федерации.
4.2. Страхователь обязан:
4.2.1) своевременно уплачивать страховые взносы;
4.2.2) при заключении Договора сообщать
известных ему обстоятельствах, имеющих значение для оценки страхового риска, а также о всех заключенных или заключаемых договорах
страхования в отношении данного объекта страхования;
4.2.3) принимать необходимые меры по предотвращению и уменьшению ущерба объекту страхования при наступлении страхового случая и сообщить Страховщику о страховом случае в
ные Договором страхования;
4.2.4) если компетентными органами проводится расследование,
возбуждается уголовное дело, налагается арест или выдается постановление о штрафе или возмещении ущерба, то Страхователь обязан незамедлительно известить об этом Страховщика в течение ___ часов с момента своего уведомления;
4.2.5) предоставлять Страховщику всю доступную ему информацию и документацию
ствиях страхового события, характере и размере причиненного ущерба;
4.2.6) не выплачивать возмещения, не признавать частично или
полностью требования, предъявляемые ему в связи со страховым событием, а также не принимать на себя прямых или косвенных обязательств по урегулированию таких требований без предварительного
письменного
4.2.7) обеспечить участие Страховщика в осмотре поврежденного
имущества и установлении размера причиненного ущерба.
4.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При недостижении взаимоприемлемого решения указанные споры
подлежат разрешению в Арбитражном суде _______________________.
(местонахождение суда)
согласия на то Страховщика;
, позволяющие судить о причине, ходе и послед-
Страховщику обо всех
сроки, установлен-
5. Дополнительные условия
__________________________________________________
194 195
6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений в письменной форме за подписью уполномоченных лиц. Дополнительные соглашения являются
неотъемлемой частью Договора.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу; по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
6.3. В случае изменения юридического
или обслуживающего банка Стороны обязаны в ____ -дневный срок
уведомить об этом друг друга.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон
Страхователь:
Почтовый адрес и индекс: _________________________________
Телефон __________, телетайп _________, факс _______________
Расчетный счет № _________ в банке _____________________
Валютный счет № _______________ в банке _________________
Корреспондентский счет: ______________, БИК _______________
ИНН
Страховщик:
Почтовый адрес и индекс: _______________
Телефон __________, телетайп _________, факс _______________
Расчетный счет № _________ в банке______________
Корреспондентский счет: ____________, БИК _______________
ИНН
адреса, расчетного счета
Подписи сторон:
Страхователь: _________________________________ (М.П.)
Страховщик :_ _________________________________ (М.П.)
Договор
строительного подряда
г. ______________ «___» _______ 20__ г.
___________________________________________________________,
(наименование организации)
расположен__ по адресу: __________________, зарегистрирован__ ___
____________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
«___» ____________ года за № _________, Свидетельство № __________
от «___» __________ года, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик»,
в лице ______________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и ___________________________________________,
(наименование организации)
расположенной по адресу: _____________________________________,
зарегистрирован__ ________________________________________
(наименование
«___» ___________ года за № _________, Свидетельство №____________
от «___» ____________ года, именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,
в лице ________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________, с другой стороны
(устава, положения, доверенности)
(в дальнейшемучастники договора именуются также «Стороны»
и «Сторона»), заключили настоящий договор («Договор») о нижеследующем:
регистрирующего органа)
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего Договора, и сдать
ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы
и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному
ремонту кровли многоэтажного здания по адресу: ____________________
(далее по тексту – «Работа»), согласно «Смете на ремонт кровельного
покрытия» (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее по тексту – «Смета»).
196 197
1.3. Срок выполнения Работы _________ календарных дней с мо-
мента выполнения Заказчиком п. 4.1.1 настоящего Договора.
2. Инструмент, материалы и объем выполняемых
подрядчиком работ
2.1. Объем и стоимость материалов и работ, составляющих пред-
мет настоящего Договора, определяются в «Смете».
2.2. Работу Подрядчик выполняет из
оборудовании и своими инструментами.
2.3. Качество материалов Подрядчика должно соответствовать
ГОСТ.
3. Обязанности сторон
Подрядчик обязан:
3.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.
3.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.3 настоящего До-
говора.
3.3. Передать результат Работы Заказчику.
3.4. В течение ____ дней безвозмездно исправить по требованию
Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы.
3.5. Подрядчик обязан немедленно информировать Заказчика в том
случае, если соблюдение им указаний Заказчика грозит годности или
прочности выполняемой Работы.
Заказчик обязан:
3.6. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения Работы, включающие в себя:
свободный доступ к участку ремонта;
бесперебойное снабжение электроэнергией;
место для складирования и хранения строительных материалов
и конструкций, необходимых для проведения работ по Договору.
3.7. В течение ____ дней после получения от Подрядчика извеще-
ния об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.3
настоящего Договора, осмотреть и принять результат Работы, а при
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.8. Оплатить Работу по цене и в порядке, указанных в п. 4 настоящего Договора.
своих материалов, на своем
4. Порядок расчетов
4.1. За выполненную Работу Заказчик обязуется заплатить Подрядчику _______________________ согласно Смете (Приложение № 1)
и в следующем порядке:
4.1.1) _____________________ предварительно на приобретение
материалов в соответствии со Сметой;
4.1.2) оставшуюся сумму в размере ______________ в течение
______ календарных дней после подписания надлежащими представителями сторон Акта сдачи-приемки результата Работы.
4.2. Стоимость работ по
тельной и пересмотру не подлежит.
4.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены Договора осуществляет-
ся путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение срока выполнения Работы, указанного в п. 1.3
настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ___ % от суммы Договора за каждый день просрочки.
5.2. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения
лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.
5.3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского
законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
настоящему Договору является оконча-
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При недостижении взаимоприемлемого решения указанные споры
подлежат разрешению в Арбитражном суде ________________________.
(местонахождение суда)
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания
Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств
по настоящему Договору.
198 199
8. Заключительные положения
8.1. Любые
ствительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме
и подписаны Сторонами. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр
Заказчик:
Почтовый адрес и индекс: ________________
Телефон __________, телетайп _________, факс _______________
Расчетный счет № _________ в банке ___________________
Корреспондентский счет: _____________, БИК _______________
ИНН ________________________________
Подрядчик:
Почтовый адрес и индекс: ____________
Телефон __________, телетайп _______, факс _______________
Расчетный счет № _________ в банке _____________
Корреспондентский счет: ___________, БИК _______________
ИНН ________________________________
В случае изменения юридического адреса, расчетного счета или
обслуживающего банка Стороны обязаны в ____ -дневный срок уведомить об этом друг друга.
К Договору прилагается: Приложение № 1 – Смета на ремонт кровельного покрытия.
изменения и дополнения к настоящему Договору дей-
настоящего Договора.
9. Адреса и банковские реквизиты:
Подписи сторон:
Заказчик _______________________________________ (М.П.)
Подрядчик _____________________________________ (М.П.)
Договор
транспортной экспедиции
г. ________ «___» ___________ 20__ г.
________________________________________________________,
(наименование организации)
расположен__ по адресу: ________________, зарегистрирован__ _____
__________________________________
(наименование регистрирующего органа)
«___» __________ года за № ________, Свидетельство № _________ от
«___» __________ года, именуем__ в дальнейшем «Экспедитор», в лице
______________________________, действующего на основании
(должность, Ф.И.О.)
___________________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и ___________________________________________,
(наименование организации)
расположенной по адресу: _________________________,
зарегистрирован__ ______________________________________
(наименование
«___» ___________ года за № __________, Свидетельство №___________
от «___» ____________ года, именуем__ в дальнейшем «Клиент»,
в лице ______________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________ , с другой стороны
(устава, положения, доверенности)
регистрирующего органа)
(в дальнейшем участники договора именуются также «Стороны»
и «Сторона»), заключили настоящий договор («Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Клиент поручает
за вознаграждение и за счет Клиента организовать выполнение следующих услуг, связанных с перевозкой груза:
1.1.1) организовать перевозку грузов транспортом Экспедитора по
маршруту _______________________________ ;
1.1.2) заключить от имени Клиента договоры перевозки грузов;
1.1.3) обеспечить отправку и получение грузов;
1.1.4) получать и оформлять необходимые для перевозки грузов
документы;
, а Экспедитор принимает на себя обязанность
200 201
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]