Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Право интеллектуальной собственности на произведение архитектуры и его защита в судах Российской Федерации. Учебное пособие
.pdf
10. Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик:
Почтовый адрес и индекс: ____________________________________
Телефон _______, телетайп ________________, факс _______________
Расчетный счет № _________ в банке ___________________________
Корреспондентский счет: _____________________, БИК ____________
ИНН №_____________________________________________________
Архитектор:
Почтовый адрес и индекс: ____________________________________
Телефон _______, телетайп ________________, факс _______________
Расчетный счет № _________ в банке ___________________________
Корреспондентский счет: ______________________, БИК ___________
ИНН №_____________________________________________________
Приложения
Приложение № 1. Акт оказания услуг по авторскому надзору.
Приложение № 2. График проведения работ по авторскому надзору.
Подписи сторон
Заказчик ____________________________________________ (М.П.)
Архитектор __________________________________________ (М.П.)
ДОГОВОР
на выполнение проектно-изыскательских работ по землеустройству,
земельному кадастру и мониторингу земель
33
г. ________ «___» ___________ 20__ г.
_______________________________________________________________,
(наименование организации)
расположен__ по адресу: ________________________________________,
зарегистрирован _________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
«___» _________ года за № _________, Свидетельство № ________
33
См.: Приказ Роскомзема от 16 апреля 1996 года № 28.
от «___» _____ года, именуем__ в дальнейшем Заказчик, в лице
________________, действующего на основании ______________________,
(должность, Ф. И. О.) (устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________,
(наименование организации)
расположенной по адресу: _________________________________________,
зарегистрирован _________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
«___» ___________ года за № ___________, Свидетельство №____________
от «___» ____________ года, именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице
_______________________________________________________________,
(должность, Ф. И. О.)
действующего на основании _______________________, с другой стороны
(устава, положения, доверенности)
(в дальнейшем участники договора именуются также Стороны и Сторона),
заключили настоящий договор (Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих работ:__________________________________________________
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в техническом задании на выполнение работ
и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Наименование и сроки выполнения отдельных этапов работ определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.
1.4. Источник финансирования работ: _______________.
2. Обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1) выполнять работы в соответствии с техническим заданием
и иными исходными данными;
2.1.2) согласовать с Заказчиком результаты выполнения работ (этапов);
2.1.3) передать Заказчику все исполненное по Договору;
2.1.4) не передавать исполнение по Договору третьим лицам без согласия Заказчика.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1) уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
232 233
2.3.2) оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме
и на условиях, предусмотренных в Договоре;
2.3.3) согласовывать с Подрядчиком результаты выполненных работ
(этапов);
2.3.4) использовать выполненные работы на цели, предусмотренные
Договором;
2.3.5) не передавать исполненное по Договору третьим лицам и не раз-
глашать содержащиеся в нем данные без согласия Подрядчика.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора составляет _________ (__________) р.
Цена на добавленную стоимость (НДС) составляет ______ % стоимости работ или ________ (_____________________) р.
Общая стоимость работ по Договору составляет ______ (_________) р.
3.2. Заказчик обязуется перечислить Подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в размере ______% от общей стоимости работ по Договору, что составляет ________ (___________________) р., включая НДС.
3.3. Заказчик в течение _____ банковских дней по подписании настоящего Договора перечисляет Подрядчику в порядке предварительной оплаты сумму, определенную в п. 3.2 настоящего Договора.
3.4. Заказчик обязуется оплатить принятые от Подрядчика по актам
сдачи-приемки работы в течение ___ банковских дней по их подписании.
3.5. Цена может быть рассчитана на основе действующих расценок
и тарифов, а также на договорной основе.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяются в соответствии с требованиями технического задания.
4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании Договора, определяется техническим заданием.
4.3. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт
сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации,
предусмотренной техническим заданием.
4.4. Заказчик обязуется принять работу в течение ________ дней со
дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 4.2 настоящего Договора, и направить Подрядчику подписанный
акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.
4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ
Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.6. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Стороны обязаны в ___- дневный срок
известить друг друга о ее приостановлении и в ____ -дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ.
В случае прекращения работ для Сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные ст. 716 и 717 ГК РФ.
4.7. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент
письменного извещения одной из Сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим Договором.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком предварительной оплаты срок окончания работ продлевается на время задержки указанного перечисления.
5.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по предварительной оплате работ Подрядчик вправе приостановить исполнение своих
обязательств, при этом Заказчик возмещает убытки в размере фактически
понесенных им затрат.
5.3. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 4.4 настоящего Договора, он уплачивает Подрядчику за дни просрочки неустойку, определяемую в процентах от уплаченной суммы. Размер
процентов определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ
на день исполнения денежного обязательства.
5.4. В таком же порядке Подрядчик возмещает Заказчику неустойку
за несвоевременное выполнение предусмотренных настоящим Договором
работ.
5.5. При обнаружении недостатков в выполненных работах (этапах)
Подрядчик обязан безвозмездно их устранить.
5.6. За невыполнение работ в установленный Договором срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, определенную в процентах от стоимости работ (с учетом НДС). Размер процентов определяется учетной ставкой
процента Центрального банка РФ на день сдачи работ.
5.7. Финансирование последующих этапов работ не производится,
если Подрядчик не отчитался за исполнение предыдущего этапа.
5.8. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор), Стороны руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.
5.9. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть
рассмотрены Сторонами в течение _____ дней с момента получения претензии.
5.10. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При недостижении взаимоприемлемого решения указанные споры подлежат разрешению в Арбитражном суде _____________________________.
(местонахождение суда)
234 235
6. Дополнительные условия
6.1. При существенном возрастании стоимости работ, оказываемых
Подрядчику третьими лицами (субподрядчиками), которые нельзя предусмотреть при заключении Договора, Подрядчик может при согласии Заказчика оплатить увеличение установленной цены Договора.
6.2. Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до
получения согласия Заказчика на их продолжение.
6.3. В необходимых случаях Стороны в развитие и уточнение Договора заключают дополнительные соглашения.
6.4. Дополнительные соглашения оформляются в письменном виде за
подписью уполномоченных лиц и являются неотъемлемой частью Договора.
6.5. Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьих лиц к исполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.
6.6. Заказчик имеет право использовать переданные ему Подрядчиком
результаты работы, в том числе подлежащие правовой охране, а Подрядчик вправе использовать полученные им результаты работ для собственных
нужд.
6.7. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим гражданским законодательством.
6.8. В случае изменения юридического адреса, расчетного счета или
обслуживающего банка Стороны обязаны в ____ дневный срок уведомить
об этом друг друга.
6.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу; по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон
Подрядчик:
Почтовый адрес и индекс: _____________________________________
Телефон _______, телетайп _________________, факс _____________
Расчетный счет №_______ в банке ____________________________
Корреспондентский счет: ______________________, БИК ___________
ИНН №____________________________________________________
Заказчик:
Почтовый адрес и индекс: ____________________________________
Телефон ______, телетайп _________________, факс _______________
Расчетный счет № _________ в банке _____________________________
Корреспондентский счет: __________________, БИК _______________
ИНН №_____________________________________________________
Приложение
Техническое задание.
Календарный план выполнения работ.
Протокол соглашения о договорной цене (смете).
Подписи сторон
Подрядчик ___________________________________________ (М.П.)
Заказчик _____________________________________________ (М.П.)
ДОГОВОР
о предоставлении издательству лицензии на произведение
34
г. ________ «___» ___________ 20__ г.
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии_____ №____________, выдан «___» _____________ года,
______ отделом полиции ______________ района, г._________________,
зарегистрированный по адресу ______________________________,
именуемый в дальнейшем Лицензиар, с одной стороны, и Издательство
«___________________», именуемое в дальнейшем Издательство, расположенное по адресу: ______________________________, зарегистрированное
________________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство № __________
от «___» __________ года, в лице __________________________________,
(должность, Ф. И. О.)
действующего на основании, ______________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с другой стороны, в дальнейшем участники договора именуются также Стороны и Сторона), заключили настоящий договор (Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар обязуется предоставить Издательству право использования произведения в установленных настоящим договором пределах, а Издательство обязуется уплатить Лицензиару обусловленное вознаграждение.
1.2. Объектом по настоящему договору является архитектурный проект, в дальнейшем именуемый Произведение.
34
http://dogovorload.ru/dogovors/izdatelskii-litsenzionnyi-dogovor (Срок об-
ращения 15.09.2015 г.)
236 237
1.3. Лицензиар обязуется передать Издательству право на использова-
ние Произведения путем его продажи.
1.4. Издательство издает Произведение тиражом _______ экземпляров.
1.5. Территория, на которой допускается использование Произведения –
Российская Федерация и другие страны СНГ.
1.6. Права использования Произведения предоставляются Издательству без сохранения за Лицензиаром права выдачи лицензий другим издательствам.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиар обязуется предоставить Издательству произведение на
бумаге не позднее «___» _________ ______ года по акту приема-передачи.
2.2. Издательство обязано приступить к использованию Произведения
не позднее «___» ________ ______ года.
2.3. Издательство может использовать Произведение только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены настоящим Договором.
2.4. Издательство обязано представлять Лицензиару отчеты об использовании Произведения в письменной форме ежемесячно не позднее «____»
_______ _____ года.
2.5. В течение срока действия настоящего договора Лицензиар обязан
воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Издательством предоставленного ему права использования Произведения в установленных настоящим Договором пределах.
3. Цена договора и порядок оплаты
3.1. За передачу прав на издание Произведения Издательство обязуется выплачивать Лицензиару вознаграждение в размере «___» % дохода от
распространения экземпляров Произведения.
3.2. Выплата вознаграждения производится не позднее «____» числа
каждого месяца в течение всего срока действия настоящего Договора.
4. Ответственность по договору
4.1. За использование Произведения способом, не предусмотренным
настоящим Договором, либо по прекращении действия Договора, либо
иным образом за пределами прав, предоставленных Договором, Издательство несет ответственность за нарушение исключительного права на Произведение, предусмотренную Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
4.2. При нарушении Издательством обязанности уплатить Лицензиару
в установленный Договором срок вознаграждение за предоставление права
использования Произведения Лицензиар может в одностороннем порядке
отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения убытков,
причиненных расторжением Договора.
4.3. При нарушении срока начала использования произведения Лицензиар вправе отказаться от Договора без возмещения Издательству причиненных таким отказом убытков.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
и действует до «_____» _______ _______ года.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух аутентичных экземплярах –
по одному для каждой из Сторон.
5.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
Лицензиар:
Почтовый адрес и индекс: ____________________________________
Телефон __________
Счет № _________ в банке ____________________________________
ИНН №____________________________________________________
Издательство:
Почтовый адрес и индекс: ____________________________________
Телефон ______, телетайп _________________, факс _______________
Расчетный счет № ______ в банке _______________________________
Корреспондентский счет: ___________________, БИК _____________
ИНН №____________________________________________________
Подписи сторон
Лицензиар ________________________________________________
Издательство ________________________________________ (М.П.)
ДОГОВОР
о залоге исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности
35
г. ________ «___» ___________ 20__ г.
35
http://obrazcidogovorov.ru/gk_v_dogovorax/page646.html (Срок обраще-
ния 14.09.2015 г.)
238 239
_______________________________________________________________,
(наименование организации)
расположен__ по адресу: ________________________________________,
зарегистрирован _________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
«___» __________ года за № _________, Свидетельство № _________ от
«___» __________ года, именуем__ в дальнейшем Залогодержатель, в лице
___________________, действующего на основании ____________________,
(должность, Ф.И.О.) (устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _______________________________________________,
(наименование организации)
расположенной по адресу: ________________________________________,
зарегистрирован _________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
«___» ___________ года за № _________, Свидетельство №____________
от «___» ____________ года, именуем__ в дальнейшем Залогодатель, в лице
_______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также
Стороны и Сторона), заключили настоящий договор (Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по договору (вид договора) от (дата и номер договора) Залогодатель передает в залог Залогодержателю исключительное право на
результат интеллектуальной деятельности.
1.2. В силу залога по настоящему Договору Залогодержатель имеет
право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем своих обязательств по Договору, указанному в п. 1.1, обратить взыскание на права требования Залогодателя к другим лицам по договору об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и по лицензионным договорам, а также на доходы, полученные от
использования результата интеллектуальной деятельности.
2. Предмет залога
2.1. Предметом залога по настоящему Договору является исключительное право на (вид интеллектуальной собственности) (далее по тексту –
исключительное право).
2.2. Последующий залог исключительного права не допускается.
2.3. Залогодатель вправе в течение срока действия настоящего Договора использовать указанный в Договоре результат интеллектуальной деятельности и распоряжаться исключительным правом на него без согласия
Залогодержателя.
3. Оценка исключительного права
3.1. Оценка исключительного права производится по взаимному согласию Залогодателя и Залогодержателя. Оценочная стоимость исключительного права на дату заключения настоящего Договора составляет (сумма
цифрами и прописью).
4. Существо, размер и срок исполнения обязательства,
обеспечиваемого залогом
4.1. Залог исключительного права обеспечивает исполнение Залогода-
телем следующих обязательств по договору (вид договора):
1) сумма основного обязательства в размере (сумма цифрами и про-
писью);
2) уплата процентов на сумму основного обязательства в размере
и в порядке, установленном договором (вид договора);
3) уплата неустойки в виде пени в размере и в порядке, установленном
договором (вид договора);
4) возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением обязательств по договору (вид договора).
4.2. Сроки исполнения обязательств Залогодателя по договору (вид до-
говора) установлены в самом договоре.
5. Основания и порядок обращения взыскания на заложенное
исключительное право
5.1. Взыскание на права требования Залогодателя к другим лицам по
договору об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и по лицензионным договорам, а также на доходы,
полученные от использования результата интеллектуальной деятельности
для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем обязательств по договору (вид договора).
5.2. Обращение взыскания осуществляется в судебном порядке или
без обращения в суд в порядке, установленном соглашением Сторон о порядке обращения взыскания на права требования и доходы Залогодателя от
использования результата интеллектуальной деятельности, заключенным после возникновения оснований для обращения взыскания на предмет залога.
240 241
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]