- •2014Год
- •Заявление об арбитраже
- •14 Апреля 2014 года
- •2. Неправомерность отказа банка платить по гарантии
- •2.1. Независимость банковской гарантии
- •2.2. Неправомерность принятия государственным судом мер в отношении третьего лица, не привлеченного к делу
- •3. Требования истца
- •4. Юрисдикция международной торговой палаты
- •5. Количество арбитров
- •6. Место арбитража
- •7. Язык разбирательства
- •8. Применимое право
- •15 Января 2011 года Министерство спорта и туризма Центростана
- •Ооо Строймонтаж (Западстан) договор генерального подряда
- •Дополнительное соглашение № 1 к договору строительного подряда
- •2014/Mhm
- •2014/Mhm Page 2
- •2014/Mhm Page 3
- •2014/Mhm
- •2014/Mhm Page 2
- •2014/Mhm Page 3
- •2014/Mhm
- •2014/Mhm Page 2
- •2014/Mhm
- •2014/Mhm Page 2
- •2014/Mhm
- •Отзыв на заявление об арбитраже
- •14 Мая 2014 года Дело icc № 2014/mhm
- •I.Введение
- •II.История взаимоотношений сторон
- •III.Юрисдикция
- •IV. Возражение по существу против требований истца
- •4. 1. Гарантия является недействительной согласно праву Западстана
- •Новое правительство Центростана замораживает строительство стадиона
- •Хоккейные клубы Центростана победили!
- •Хозяйственный суд западстана определение
- •20 Марта 2014 года г по делу n 550/14
- •2014/Mhm
- •2014/Mhm Page 2
- •2014/Mhm
- •2014/Mhm Page 2
- •2014/Mhm
- •2014/Mhm
- •2014/Mhm Page 2
- •2014/Mhm
- •2014/Mhm Page 2
- •2014/Mhm
- •2014/Mhm Page 2
- •2014/Mhm
- •2014/Mhm Page 2
- •Международный арбитражный суд
- •Международной торговой палаты
- •Дело icc № 2014/mhm
- •Акт о полномочиях арбитров
- •Состав арбитража:
- •II. Адреса, по которым должны направляться уведомления и сообщения, возникающие в ходе арбитражного разбирательства (Статья 23(1)(b) Регламента icc)
- •IV. Перечень вопросов, подлежащих разрешению (Статья 23(1)(d) Регламента icc)
- •V. Полные имена, адрес и другие контактные данные каждого из арбитров (Статья 23(1)(e) Регламента icc
- •VI. Место арбитража (Статья 23(1)(f) Регламента icc)
- •VII. Указания на применимые процессуальные правила и иные вопросы (Статья 23(1)(g) Регламента icc)
Дополнительное соглашение № 1 к договору строительного подряда
№FB01/2011 от 15 января 2011 г.
г. Центринск 04 января 2014 г.
Министерство спорта и туризма Центростана, государственный орган в системе Правительства Центростана, с местом нахождения по адресу: Центростан, г. Центринск, ул. Линейная, строение 4, в лице заместителя Министра Физрука А.А., («Заказчик»)
и
ООО Строймонтаж (Западстан), юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Западстана, с местом нахождения по адресу: Западстан, г. Двинск, ул. Большая Окружная, строение 9, офис 6., в лице генерального директора Кирпичного И. И., («Подрядчик»), с другой стороны,
(далее Заказчик и Подрядчик именуются совместно "Стороны")
заключили между собой настоящее дополнительное соглашение к соглашению о строительстве футбольного стадиона, являющееся его неотъемлемой частью.
По настоящему дополнительному соглашению срок строительства продлевается до 01 апреля 2014 года.
Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения принятых на себя обязательств обеими Сторонами.
Подписи Сторон:
Заказчик: |
Подрядчик: |
|
|
Физрук А.А. [подпись] |
Кирпичный И. И. [подпись]
|
С-4
Министерство спорта и туризма Республики Центростан
Департамент развития летних видов спорта и координации подготовки к региональному чемпионату по футболу
Центростан, г. Центринск, ул. Линейная, строение 4
Исх. № 169аб/2014
от 15.03.2014г.
Уважаемый Иван Иванович!
Договор № FB01/2011 от "15" января 2011 г.
"15" января 2011 г. между Министерством спорта и туризма Республики Центростан и ООО Строймонтаж (Западстан) был заключен договор генерального подряда № FB01/2011 на строительство футбольного стадиона.
В соответствии с п. 2.1 Договора Ваша организация должна была завершить Работы не позднее 01 января 2014 года., однако своих обязанностей не исполнила и тем самым нарушила п. 2.1 Договора.
Идя на встречу Вашей организации мы согласились подписать дополнительное соглашение, которым срок строительство был продлен до 1 апреля 2014 года.
Вместе с тем, на данный момент очевидно, что строительство не будет закончено в данный срок, поскольку объект закончен только лишь на 95 %, темпы работ на объекте существенно снизились и практически не ведутся.
Вместе с тем, при подписании договора Вы признавали, что срок выполнения работ является существенным, однако свои обязательства не выполнили.
В связи с неисполнением обязательств по договору, настоящим извещаем Вас, что Договор № FB01/2011 от "15" января 2011 г. считается расторгнутым с момента получения Вашей организацией настоящего уведомления.
Кроме того, Министерство оставляет за собой право требовать возмещения убытков.
С уважением,
Министр спорта и туризма Центростана
Физрук А. А.
[подпись]
С-5
Министерство спорта и туризма Республики Центростан
Департамент развития летних видов спорта и координации подготовки к региональному чемпионату по футболу
Центростан, г. Центринск, ул. Линейная, строение 4
Исх. № 169аб/2014 от 15.03.2014г.
Последний банк Западстана ЗАО
Адрес: Западстан, г. Двинск, ул. Честная 18/2
Требование по Гарантии №29635551020, выданной 20 января 2011 года
Министерство спорта и туризма Центростана, в лице Министра спорта и туризма г-на Физрука А.А. (далее – Бенефициар) настоящим сообщает, что в нарушение положений Контракта №FB01/2011 от 15 января 2011 года ООО Строймонтаж (Западстан) не выполнило своих обязательств по строительству футбольного стадиона в предусмотренный Контрактом срок.
Так, на 15 марта 2014 года работы не завершены, объект не сдан в эксплуатацию, в связи с чем Контракт был расторгнут нами.
Просим Вас заплатить согласно условиям Гарантии №29635551020 от 20 января 2011 года сумму 20 000 000 (двадцать миллионов) долларов США по нашим банковским реквизитам:
«ЦЕНТР БАНК (ЦЕНТРОСТАН) ЗАО» (Закрытое акционерное общество) 127473, Центринск, ул. Министерская, д. 36 |
SWIFT код: TSGBRIMM Расчетный счет в долларах США: 40807978105681004089
|
БИК 044525582 |
Приложения:
1) копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего Требование;
2) копия Контракта №FB01/2011.
С уважением,
Министр спорта и туризма Центростана Физрук А. А.
[подпись]
14 April 2014 /acs/nn