ШИ
ЮРГТУ (НПИ) Критерии оценки
эффективности закупки, разработки
Кафедра МИСТ ИС и ИТ №3
Цель работы:интегрирование содержания СПИС в условиях контракта; овладение навыками его составления, определение особенностей контракта на закупку и разработку ИТ и ИС.
Задание:Подготовить контракт на разработку ИС в соответствии со СПИС лабораторной работы № 2. Выделить особенности данного контракта.
Договор № 123 - 1 (на разработку и внедрение информационной системы)
г. __Шахты ____ “_3_” ___января __ 200 _8_ г.
______МУ «Гармония» _____________________________________,
(наименование предприятия или ф.,и.,о. физического лица)
действующий на основании устава, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, и _________________ _____________________ООО "IsSoft"______________________ _____,
(наименование предприятия или ф.,и.,о. физического лица)
действующий на основании _______________Устава ___________________________________,
(устава, положения и т.д.)
именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, заключили настоящий договор о нижеследующем.
Предмет договора
Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: _Разработать и внедрить ИС «Гармония»_________________________________________________________________,
(указать, какая работа должна быть выполнена)
именуемую в дальнейшем “Работа”.
Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить в срок до “_10__”_января_ 200 _8_ г. необходимую проектную и сметную документацию и технические условия.
Работу Исполнитель выполняет с использованием своего программного обеспечения, на своем оборудовании и своими инструментами.
Срок выполнения работ с “_15_” _января__ 200 _8_ г. до “_15__” _декабря_ 200 _8_ г. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.
Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.
Технические условия
Предусмотренная договором работа выполняется Исполнителем в полном соответствии с техническим заданием (Приложение 1), утвержденным Заказчиком, и календарным планом (Приложение 2).
При выполнении работ по эскизному и техническому проектам Исполнителя, принятым Заказчиком, Исполнитель вправе под свою ответственность вносить в изготавливаемый образец различные конструктивные изменения, направленные на улучшение его тактико-технических показателей, без нарушения требований, установленных п. 2.1 настоящего договора, с сообщением обо всех изменениях Заказчику.
Разработанная согласно договору документация должна содержать научно-техническое и экономическое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, а также инструкции по пременению созданной ИС и её компонентов. Документация передается Заказчику в подлинниках, в дубликатах ________2________ экз., в копиях ________2______ экз.
Если при приемке или во время предварительных и приемочных испытаний будет обнаружено несоответствие ИС требованиям, установленным п. 2.1 настоящего договора, или несоответствие документации, то доработка и предъявление ИС обусловленном договором количестве на повторные испытания и исправление документации производятся Исполнителем за свой счет. Перечень доработок и исправлений указывается в акте, составленном сторонами.
Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работы, предусмотренной договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
Вопрос об использовании (в том числе передаче) Исполнителем результатов работ, выполняемых по настоящему договору, решается по письменному согласованию с Заказчиком.
Сроки исполнения
Предусмотренная договором работа выполняется в сроки, определяемые календарным планом выполнения основных этапов работы, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.
Датой исполнения обязательств по отдельным этапам работ является дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки, который является основанием для закрытия этого этапа.Датой исполнения обязательств по договору в целом считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки по последнему этапу работы при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане к договору.
Порядок приемки и сдачи работ
Исполнитель обязан в письменной форме известить Заказчика о готовности работ по каждому этапу, предусмотренному календарным планом.Извещение Исполнителя о готовности работ к сдаче должно быть подписано руководителем или уполномоченным лицом.
Приемка выполненных работ производится в порядке, установленном техническим заданием.
Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем, определяется техническим заданием.
При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки ИС с приложением к нему:комплекта научной, технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;
Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 4.4 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки ИС или мотивированный отказ от приемки работ.В случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
Права и обязанности сторон
Исполнитель обязан:
Выполнить Работу с надлежащим качеством.
Выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора.
Передать результат Работы Заказчику.
Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество Работы, в течение _____30_____ дней.
Исполнитель обязан выполнить Работу лично.
Исполнитель имеет право:
. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 3 настоящего договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ.
Заказчик обязан:
В течение ____10____ дней после получения от Исполнителя извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.4 настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Исполнителю.
Оплатить Работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение ____5___ дней с момента приемки результатов Работы.
3аказчик имеет право:
Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
Стоимость работ и порядок расчетов
Выполненная в соответствии с требованиями, установленными п. 2.1 настоящего договора, работа оплачивается по договорной цене, согласованной Исполнителем и Заказчиком структурой цены (приложение 3).Договорная цена работы по настоящему договору согласно структуре цены установлена в сумме _______60 800_______________.
(указать сумму прописью)
Расчеты за выполняемую по настоящему договору работу производятся между Заказчиком и Исполнителем по законченным и сданным этапам работ в пределах договорной цены. В случае, если установленная стоимость выполненного этапа работ по договору выше суммы аванса, Заказчик оплачивает разницу в сумме и перечисляет аванс на выполнение следующего этапа в размере 50% его стоимости.
После подписания договора выплачивается аванс в размере 25% полного объема работ. Перечисление аванса и оплата выполненных этапов работ производится по мере поступления денежных средств из муниципального бюджета на расчетный счет Заказчика.
В случае, если после оплаты работ у Заказчика появятся претензии, он заявляет их Исполнителю в течение 15 дней.
Ответственность сторон
За нарушение сроков выполнения этапов работы или конечного срока по выполнению в целом работы по созданию ИС, а также неустранение в согласованные сроки замечаний по ее качеству Исполнитель уплачивает Заказчику за просрочку до 1 месяца неустойку (штрафы) в размере 1%, а при просрочке свыше 1 месяца - дополнительную неустойку в размере 2% стоимости невыполненной в сроки работы.
За нарушение установленных сроков приемки законченной работы (этапа) или сроков выдачи соответствующих документов о приемке (отказе от принятия) выполненной работы (этапа) Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,03% стоимости непринятой выполненной работы (этапа).
Уплата неустойки и штрафа не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель возвращает Заказчику в месячный срок полученные средства полностью или частично пропорционально стоимости невыполненной работы, а также выплачивает штраф в размере учетной ставки банковского кредита в месте нахождения Заказчика от суммы стоимости невыполненных работ по договору.
Досрочное расторжение договора
Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение или прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению сторон документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от сторон по договору, и являющимися неотъемлемой частью договора.По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению арбитражного суда в случаях нарушения другой стороной условий договора.
В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшего проведения работ или установления неизбежности получения отрицательного результата заинтересованная сторона (стороны) вносит предложение о досрочном расторжении настоящего договора, которое должно быть рассмотрено сторонами в 15-дневный срок
Порядок разрешения споров
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в ____________________________________________________________________________
(указать наименование и местонахождение третейского, арбитражного или народного _____________________________________________________________________________ суда, выбранного сторонами для разрешения споров)
Обстоятельства непреодолимой силы (форс - мажор)
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по нестоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Данные обязательства должны быть подтверждены компетентным органом, имеющим право на такое подтверждение.
Сроки исполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствий, вызванных этими обстоятельствами.
Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (два) месяцев, то Заказчик и Исполнитель обсудят какие меры следует принять для продолжения разработки ИС.
Если стороны не смогут договориться в течение 1 месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.
Конфиденциальность информации
Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать в личных целях конфиденциальную информацию, которая им стала известна в процессе выполнения настоящего договора. Информация считается конфиденциальной в том случае, если при предоставлении этой информации другой Стороне было указано на ее конфиденциальность.
Авторское право
За автором (Исполнителем) сохраняются следующие права:
права авторства
право на имя (т.е. право определять форму указания имени автора в программе: под своим именем, под условным именем (псевдонимом) или анонимно)
право на не прикосновенность/целостность (т.е. право на защиту как своей программы, так и их названий от всякого рода искажений или иных посягательств, способных нанести ущерб чести и достоинству автора)
Заказчик полностью покупает имущественные права автора. А именно за заказчиком закрепляются следующие права:
выпуск в свет информационной системы
воспроизведение полное информационной системы в любой форме и любыми способами
распространение информационной системы
модификация информационной системы
иное использование информационной системы
Ответственность при нарушении авторских прав.
При нарушении заказчиком авторских прав автор программы в праве требовать с заказчика выплату неустойки в размере полной стоимости информационной системы с учетом инфляции.
При нарушении автором имущественных прав заказчика автор обязан выплатить неустойку в двойном размере стоимости информационной системы с учетом инфляции
Заключительные положения
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
ООО «IsSoft» _
(наименование юридического лица)
346500 г.Шахты,пер.Чернакозова, д 2
(юридический адрес)
Банк«Русский стандарт»ИНН_______
362542322564 _____ ______
БИК 2755612 р/с 865924356942423 _
(банковские реквизиты)
Деректор Эдельман Р.М. _
(должность, Ф. И. О.)
_______________________________
(подпись)
М. П.
Заказчик
_ МУ «Гармония» _
(наименование юридического лица)
346500 г. Шахты, ул. Советская 333_
(юридический адрес)
Банк «Русский Стандарт» ИНН_____
________362542322564 _
БИК 2755612 р/с 865924356942423 _
(банковские реквизиты)
Заведующая Цербстская М.Л _
(должность, Ф. И. О.)
_______________________________
(подпись)
М. П.
Приложение 1
к договору № ___123-1____
Техническое задание
Полное наименование системы и ее условное обозначение
Полное наименование системы: Информационная система МУ «Гармония»;
Краткое наименование системы: ИС «Гармония».
Номер договора
123 – 22
Наименования организации-заказчика и организаций-участников работ
Заказчиком системы является МУ "Гармония". Адрес заказчика: 246500 г. Шахты, Советская, д. 333.
Разработчиком системы является ООО "IsSoft". Адрес разработчика: 246500 г. Шахты, Чернокозова, д.2.
Источники и порядок финансирования работ
Средства муниципального бюджета;
Средства МУ «Гармония»;
Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы:
Система передается в виде функционирующего комплекса на базе средств вычислительной техники Заказчика и Исполнителя в сроки, установленные Госконтрактом. Приемка системы осуществляется комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика и Исполнителя. Совместно с предъявлением системы производится сдача разработанного Исполнителем комплекта документации ;
Цель проекта
Повышение эффективности деятельности психологического центра
Расширение клиентуры
захват новых сегментов рынка психологических услуг.
Состав работы
Провести анализ условий функционирования МУ «Гармония»
Анализ внутренних условий:
организационная структура;
техническое оснащение;
программное оснащение;
методики предоставления услуг;
документооборот;
Анализ внешних условий
Анализ потребностей рынка психологических услуг;
Анализ конкуренции;
Организации действующие в г. Шахты;
Интернет - организации:
Создать локальную сеть и подключить ее к интернету;
Структура сети:
Установить программное обеспечение
систему Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard
MSOffice;
Eset Software Антивирус NOD32 Standard newsale for 1 user [NOD32-STD-NS-1-1];
1С Бухгалтерия, базовая версия;
Opera browser: Homepage;
ISQ;
Skype;
WinRar.
Создать базы данных
База данных психологических инструментов.
Она должна включать в себя весь список используемых нашими психологами психологических тестов, методик и т.д. Необходима возможность сортировать данные, по профилю психолога, использующего их, по тематикам, виду и алфавиту. Помимо доступа к инструментам из базы данных, специалист, так же должен иметь возможность, просмотреть характеристику интересуемого продукта.
База данных клиентов должна содержать список клиентов организации и всю необходимую информацию о них. В данные о клиентах необходимо включить:
Имя
Фамилию
Отчество
Дату рождения
Фамилию психологов, работавших с ним
Результаты тестирований, тренингов ит.д.
Краткая характеристика психолога
Записи нужно сгруппировать в соответствии с консультирующим психологом, причине обращения в центр и целевой группы.
Подобрать и обучить персонал
Разработать эффективную организационную структуру
Подобрать соответствующий полученной организационной структуре персонал и представить его заказчику
Подготовить сопутствующую документацию.
Сроки выполнения работы:
Работа производится в 2 этапа:
Iэтап – 2008 год;
IIэтап – 2009 год.
Требования к технологическому обеспечению
Программно-техническая архитектура должна максимально использовать существующую программно-аппаратную инфраструктуру Минэкономразвития России и субъектов бюджетного планирования.
Архитектура информационной системы должна допускать расширение функционального и информационного состава путем подключения дополнительных программных модулей с применением документированных интерфейсов. Добавление новых функциональных возможностей не должно, как правило, сопровождаться изменениями в ранее разработанной и эксплуатируемой части.
Информационная система должна содержать механизмы управления на всех уровнях ее архитектуры, а именно: на уровне инфраструктуры (администратором), на функциональном уровне (администратором), на уровне представления (пользователем).
Информационная система должна быть построена таким образом, чтобы все взаимосвязанные подсистемы строились по единой методологии и отвечали единым принципам взаимодействия, надежности и управления.
Требования к надежности
Информационная система должна обладать надежностью, обеспечивающей работу пользователей в произвольном режиме и оперативное восстановление работоспособности при сбоях.
Кроме этого, в целях обеспечения надежного функционирования информационной системы, следует предусмотреть:
контроль за целостностью данных на уровне СУБД;
сохранение целостности данных при нештатном завершении программы (отказ рабочей станции и т.п.);
сохранение работоспособности программного обеспечения при некорректных действиях пользователя;
резервное копирование базы данных.
Должна быть обеспечена работоспособность информационной системы в случае возникновения сбоев, аварий и отказов на отдельных рабочих станциях с возможностью дальнейшего ввода данных, их обработки, а также формирования отчетно-информационных документов на других рабочих станциях.
Требования по защите информации от несанкционированного доступа
Разработка компонентов информационного и программного обеспечения информационной системы должна осуществляться с учётом требований по защите информации от несанкционированного доступа в соответствии требованиями ГОСТ Р 50322-96, ГОСТ Р 50739-95 и РД Гостехкомиссии России.
В соответствии с руководящим документом Гостехкомиссии России «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа (НСД) к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» данная система относится к группе многопользовательских автоматизированных систем (АС), в которых одновременно обрабатывается и хранится информация разных уровней конфиденциальности. Не все пользователи имеют право доступа ко всей информации АС.
Система защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ НСД) должна включать в себя следующие подсистемы:
подсистема управления доступом;
подсистема регистрации и учета;
В подсистеме регистрации и учета должна осуществляться регистрация изменений полномочий субъектов доступа и статуса объектов доступа. В параметрах регистрации указываются дата и время изменения полномочий, идентификатор субъекта доступа (администратора), осуществившего изменения.
подсистема обеспечения целостности.
Требования по сохранности информации при авариях
Используемые аппаратные и системные платформы должны обеспечивать сохранность и целостность информации при полном или частичном отключении электропитания, аварии сетей телекоммуникации, полном или частичном отказе технических средств системы.
В информационной системе должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие целостность данных в случае отказа аппаратных средств или программного обеспечения.
Сохранность информации в системе должна быть обеспечена при:
отключении электропитания;
отказе компьютера, на котором работает программа;
временном отказе линий связи.
Приложение 2
к договору № __123-1____
Календарный план
|
Вид работ |
Сроки |
|
Исследование предприятия |
15.01.2008-21.02.2008 |
|
Проектирование и разработка ИС |
22.02.2008-15.03.2008 |
|
Создание и настройка Локальной компьютерной сети |
16.03.2008-24.01.2008 |
|
Установка программного обеспечения |
25.03.2008-27.01.2008 |
|
Подключение сети к Интернету |
28.03.2008 |
|
Создание БД психологических инструментов |
29.03.2008-2.04.2008 |
|
Создание БД клиентов |
3.04.2008-2.06.2008 |
|
Формирование организационной структуры и подбор соответствующего персонала |
3.06.2008-2.09.2008 |
|
Формирование документации |
3.09.2008-15.12.2008 |
Приложение 3
к договору № __123-1____
Структура цен на создание ИС
|
Вид работ |
Цена, руб. |
|
Исследование предприятия |
13 000 |
|
Проектирование и разработка ИС |
25 000 |
|
Создание и настройка Локальной компьютерной сети |
1 000 |
|
Установка программного обеспечения |
500 |
|
Подключение сети к Интернету |
200 |
|
Создание БД психологических инструментов |
5000 |
|
Создание БД клиентов |
7 600 |
|
Формирование организационной структуры и подбор соответствующего персонала |
8 000 |
|
Формирование документации |
500 |
Итого: 60 800
Договор № 123 - 2
(подряда на разработку и обслуживание WEB-сайта ) г. __Шахты___ «_7_» _Апреля__2008 г. ______________________ООО «Цезарь»__________________ в лице ____Третьяковского_Т.С.____, действующий на основании ___устава___ ____, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и _______________МУ «Гармония»______________ в лице ___Цербстской М.Л.__ ___, действующий на основании ____устава__ ___, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе далее именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: разработку и обслуживание WEB-сайта Заказчика, именуемую в дальнейшем "Работа". 1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. 1.4. Работа по разработке и обслуживанию сайта считается выполненной после подписания Заказчиком или его уполномоченным представителем Акта приема-сдачи работы. Акт приема-сдачи работы подписывается после окончания разработки сайта, после размещения его в сети Интернет, а также после окончания каждого этапа обслуживания сайта. 1.5. Все права на созданный Web-сайт Заказчика, переходят к Заказчику при подписании Акта приема-сдачи работы. 2. Термины и понятия 2.1. «Web-сайт» (далее – сайт) — это страница или совокупность страниц, программное обеспечение, графика, необходимые для правильного функционирования изделия и выполненных в формате HTML или других форматах, применемых при разработке и доступных посредством компьютерной сети Интернет. 3. Права и обязанности сторон 3.1. Подрядчик обязуется: 3.1.1. До заключения договора предоставить Заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и об особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить Заказчику по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей работе сведения. 3.1.2. При сдаче работы сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования результата работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований. 3.1.3. Выполнять работу с надлежащим качеством, соблюдая сроки разработки и обслуживания сайта, оговоренные в настоящем договоре. 3.1.4. Разработать сайта для дальнейшего его размещения в сети Интернет. 3.1.5. Разместить и проиндексировать сайт в сети Интернет. 3.1.6. Зарегистрировать сайт в поисковых машинах, выбранных заказчиком. 3.1.7. Оперативно производить разработку дополнительных модулей и изменение структуры сайта по требованию Заказчика. 3.1.8. Обновлять сайт по требованию заказчика не позднее одной недели с момента получения заявки, а также производить банерный обмен. 3.1.9. Передавать результат работы Заказчику на гибких дисках при каждом изменении сайта. 3.2. Подрядчик имеет право на удержание результата работ в случае несвоевременной оплаты Работы. 3.3. Заказчик обязуется: 3.3.1. До начала выполнения работ предоставить Подрядчику в срок до _10 апреля _2008____ года необходимую документацию, материалы и информацию. 3.3.2. Предоставлять материалы и информацию для разработки сайта, не противоречащие действующему законодательству РФ. 3.3.3. Оплатить работу Подрядчика в размере и сроки, указанные в настоящем договоре. 3.4. Заказчик имеет право проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 3.5. Стороны имеют и другие права, предусмотренные настоящим договором и законодательством РФ. 4. Размер и порядок оплаты 4.1. Стоимость услуг Подрядчика по разработке Web-сайта Заказчика составляет _____________6 350____________________ и перечисляется на расчетный счет Подрядчика. Все выставляемые Подрядчиком счета подлежат оплате Заказчиком в течение трех рабочих банковских дней. 4.1.1. Оплата за услуги, оказанные Подрядчиком Заказчику, производятся в следующем порядке: 50 % предоплаты на счет указанный Подрядчиком, в течение трех банковских дней после подписания договора; 50 % суммы на счет указанный Подрядчиком, после подписания «Акта приема-сдачи работ по разработке Web-сайта». 4.2. Стоимость разработки сайта изменению не подлежит. 4.3. Стоимость обслуживания сайта может быть изменена по соглашению сторон, а также Подрядчиком в одностороннем порядке с обязательным письменным предупреждением Заказчика не позднее, чем за ___2____ месяца. 4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 4.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы. 4.6. Подрядчик не вправе навязывать Заказчику включение в договор дополнительной работы или услуги. Заказчик вправе отказаться от оплаты работы или услуги, не предусмотренной договором. 5. Ответственность сторон 5.1. Ответственность сторон по обязательствам, вытекающим из настоящего договора, регулируется законодательством РФ. 5.2. Ответственность за достоверность информации, размещенной на сайте, несет Заказчик. 5.3. Подрядчик, не предоставивший заказчику информации о работе, указанной в пункте 3.1.1. настоящего договора, несет ответственность и за те недостатки работы, которые возникли после ее передачи заказчику вследствие отсутствия у него такой информации. 5.4. В случае несвоевременной оплаты Подрядчик вправе по своему усмотрению: 5.4.1. Требовать досрочного расторжения договора; 5.4.2. Пролонгировать срок разработки или обслуживания сайта соответственно задержке. 5.5. Требования, связанные с недостатками выполненной работы, могут быть предъявлены Заказчиком при принятии выполненной работы или в ходе выполнения работы либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии выполненной работы,
в течение ______2_______ месяцев с момента принятия выполненной работы. Если Подрядчик нарушил сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненной работы Заказчик по своему выбору вправе: 5.5.1. Назначить Подрядчику новый срок; 5.5.2. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы; 5.5.3. Потребовать уменьшения цены за выполнение работы; 5.5.4. Расторгнуть договор о выполнении работы; 5.5.5. Требовать безвозмездного устранения недостатков выполненной работы в срок __ дней; 5.5.6. Требовать возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или третьими лицами; 5.5.7. Заказчик вправе расторгнуть договор о выполнении работы и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный п. 5.4.5. срок недостатки выполненной работы не устранены исполнителем. 5.5.8. Заказчик вправе расторгнуть договор о выполнении работы, если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы или иные существенные отступления от условий договора. 6. Срок действия договора и основания его прекращения 6.1. Срок разработки сайта устанавливается с ______15 апреля____ по ____15_июня___2008__года. Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно. 6.2. Срок обслуживания сайта устанавливается с __15_июня___2008__ по __15_июня___20013___ года. 6.3. Если одна из сторон не выражает желания пролонгировать договор на очередной срок, она должна уведомить об этом противоположную сторону в письменной форме не меньше, чем за месяц до истечения срока договора. Если ни одна из сторон не выражает желания расторгнуть договор в письменной форме, он считается пролонгированным на очередной срок. 6.4. Заказчик вправе расторгнуть договор в любое время, уплатив Подрядчику часть цены пропорционально части выполненной работы до получения извещения о расторжении указанного договора и возместив исполнителю расходы, произведенные им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы. 6.5. Подрядчик вправе расторгнуть договор в любое время лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 6.5.1. При расторжении договора по инициативе Подрядчика, Подрядчик не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы, а также платы за выполненную работу. 6.6. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным п.п. 5.4.1, 5.5.4., 5.5.7, 5.5.8 настоящего договора. 6.7. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон. 6.8. Заказчик вправе требовать расторжения заключенного договора без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду Заказчик. 7. Порядок разрешения споров 7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, после соблюдения процедуры досудебного урегулирования разногласий, все споры разрешаются в судебном порядке. 8. Заключительные положения 8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
9. Адреса и реквизиты сторон
Подрядчик
ООО «Цезарь» _
(наименование юридического лица)
346500 г.Шахты,ул.Ленина, д 22____
(юридический адрес)
Банк«Русский стандарт»ИНН_______
_________54 3642322562 ______
БИК 3955612 р/с 438659256942423 _
(банковские реквизиты)
Деректор Трельяковский Т.С.______ _
(должность, Ф. И. О.)
_______________________________
(подпись)
М. П.
Заказчик
_ МУ «Гармония» _
(наименование юридического лица)
346500 г. Шахты, ул. Советская 333_
(юридический адрес)
Банк «Русский Стандарт» ИНН_____
________362542322564 _
БИК 2755612 р/с 865924356942423 _
(банковские реквизиты)
Заведующая Цербстская М.Л _
(должность, Ф. И. О.)
_______________________________
(подпись)
М. П.
Приложение 1
к договору № ___123-2__
Техническое задание
Настоящее Техническое задание составлено в соответствии с условиями Договора № 14-1 от 14 ноября 2003 г. и определяет форму и содержание работ, выполняемых исполнителем по Бланк–заказу. Полнота реализации настоящего технического задания фиксируется Сторонами в акте приемки-сдачи.
1. Разделы сайта – тематическая навигация
Тематически сайт подразделяется на следующие разделы:
Главная
Новости
О Компании
Психологические материалы
Тесты
Тренинги
Форум
Online-консультации
Полезные ссылки
Контакты
Все разделы имеют подразделы, описанные ниже.
2. Ссылки
Все активные ссылки делятся на 3 части:
на подстраницы;
на функциональные элементы;
на файлы для загрузки и перекрёстные ссылки на другие сайты.
3. Типовые страницы*
Первый уровень – входная страница.
Второй уровень (универсальный) – это подразделы любого уровня, вывод результатов поиска, подписки и т.п.
Вид для печати – упрощённый макет, с функцией «на печать», «вернуться». Содержит логотип, текстовое содержимое раздела и предупреждение о законности использования информации.
*Страниц не более 50 (пятидесяти)
4. Дизайн часть проекта
Дизайн страниц выполняется в строгом соответствии с корпоративным стилем компании, с пожеланиями клиента.
Исполнитель предоставляет Заказчику вариант концепции дизайна на примере начальной страницы. После утверждения Исполнитель приступает к выполнению оставшихся страниц.
5. Программная часть проекта
а) Серверные технологии (языки программирования)
- Perl
- PHP
б) Клиентские технологии ( языки разметки, клиентские языки программирования)
- JavaScript (Jscript)
- HTML
- DHTML (HTML+JavaScript)
- CSS
в) Системы управления базами данных
- MySQL
г) Для системы визуального управления контентом через вэб - интерфейс требуется браузер Opera версии не ниже 9.10
6. Содержание и функционал сайта
|
Раздел |
Описание | |||||
|
|
0.0 Главная страница |
Имиджевый flash-ролик и ссылка «пропустить заставку» | ||||
|
|
1.Главная страница |
Навигация по разделам и подразделам. Дизайн с использованием элементов, выполненных при помощи технологии Macromedia Flash. На данной странице осуществляется переход на различные разделы сайта. Каждая страница выполнена в виде окна. С каждого окна предусмотрен переход на подразделы. С каждой страницы предусмотрен переход на начальную страницу. | ||||
|
1 |
2. Новости |
Новости компании, включая новости всех разделов с переходом на архив новостей. Текстовое описание + возможность разместить небольшую картинку фиксированного размера. | ||||
|
|
2.1. Архив новостей |
Автоматически формируемый архив новостей. | ||||
|
|
2.2. Аналитика |
Тематические публикации, обзор СМИ. Реализована возможность добавления статей и даты статьи. | ||||
|
|
2.2.1 Статья 1 |
Статья 1. | ||||
|
|
2.2.2 Статья 2 |
Статья 2. | ||||
|
|
2.3. Пресса о нас |
Реализована возможность добавления статей и даты статьи. | ||||
|
|
1.3.1 Статья 1 |
Статья 1. | ||||
|
|
1.3.2 Статья 2 |
Статья 2. | ||||
|
|
2.4. Интервью |
Реализована возможность добавления статей и даты статьи. Первым интервью будет интервью с психологом о воздействии динамичного изображения на восприятие человека. | ||||
|
|
|
1.4.1 Статья 1 |
Статья 1. | |||
|
|
1.4.2 Статья 2 |
Статья 2. | ||||
|
|
Опрос |
На начальной странице присутствует администрируемый опрос по схеме «вопрос и несколько вариантов ответа». Есть возможность просмотреть результаты. | ||||
|
|
«Скачать программу» |
Ссылка на программы для просмотра роликов в режиме онлайн. Предусматривает размещение программ (Macromedia flash player, Real player, Microsoft Windows media и др.) на FTP компании _________. | ||||
|
|
Онлайн трансляция |
Онлайн трансляция видео изображения с дисплея в реальном времени. | ||||
|
|
3. О компании |
Презентационный раздел. | ||||
|
|
3.1 Миссия |
Общая информация. | ||||
|
|
3.2 Команда |
Информация о сотрудниках компании с указанием должности, ссылкой на e-mail и размещением фотографии. | ||||
|
|
3.3 Партнеры
|
Информация о партнерах. Список партнеров с логотипами. | ||||
|
|
|
3.3.1 Партнер 1 |
Информация о партнере. | |||
|
|
3.3.2 Партнер 2 |
Информация о партнере. | ||||
|
|
3.4 Вакансии |
Список открытых вакансий и онлайновое резюме. | ||||
|
|
3.5 Сотрудничество
|
Текстовое описание условий сотрудничества. | ||||
|
|
3.6. Неофициальная часть |
Неофициально об _________. Краткое резюме о пристрастиях, увлечениях, фоторепортажи о наших путешествиях и приключениях. | ||||
|
|
4. Психологические материалы |
Информация о используемых компанией психологических материалах | ||||
|
|
4.1. Размещение рекламы на светодиодных дисплеях |
Прайс-лист и краткие технические данные дисплея в виде таблицы. | ||||
|
|
4.2 Тесты |
Тесты, которые можно пройти в режиме online | ||||
|
|
4.3 Тренинги |
Примеры тренингов | ||||
|
|
5. Реклама на дисплее |
Графическая ссылка для быстрого перехода на подраздел 3.1, где посетитель может сразу видеть необходимую информацию. | ||||
|
|
6. Форум |
Представляет возможность оставлять и читать сообщения и создавать темы для обсуждения | ||||
|
|
Online-консультации |
Предоставляет возможность общения с психологом в реальном времени, по средствам Skype | ||||
|
|
Полезные ссылки |
Содержит список ссылок на сайты наших партнеров и счетчики | ||||
|
|
6. Контакты |
Предусматривает форму для вопроса клиента, при заполнении которой вопрос отсылается модератору После его обработки, рассмотрения и ответа выкладывается на сайт и отправляется на указанный e-mail клиента, задавшего этот вопрос. Поля формы: 1.Имя 2.E-mail 3.Вопрос Графическое изображение фрагмента карты проезда со схематическим изображением местонахождения фирмы. Адрес. Телефоны. Е-mail | ||||
|
|
7. Карта сайта и поиск |
Динамическая (автоматически формируемая) карта сайта с возможностью быстрого перехода в нужный раздел. | ||||
|
Статистика посещений |
Закрытый для сторонних посетителей раздел сайта, в котором ежедневно собирается статистика посещаемости по всему серверу. Представлены основные статистические данные, такие как количество посещений, хиты, хосты, время посещений и т.д. | |||||
|
Администрирование |
Закрытый для сторонних посетителей раздел сайта, предназначенный для добавления и редакции всей текстовой и основной графической информации. | |||||
|
Интерфейсные удобства (мнемонические объекты) |
В виде иконок с дубляжом текстом – внизу страницы. Возможно – все текстом.
| |||||
Настоящее Техническое задание составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ
7 апреля 2008_/ ___________/ __7 апреля 2008_/_________/ /