Заключение Список использованных источников

1. Гост 19.201-78 единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению

2. Гост 34.602-89 информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы

3. Рд 50-34.698-90 автоматизированные системы. Требования к содержанию документов

ДОГОВОР № 7777

г. Иваново «11» марта 2016 г.

 ООО «Турфирма-плюс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Шустиковой Алины Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «МаЛина», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Русаковой Марии Сергеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель берет на себя обязательства по выполнению работ по автоматизации отдела по работе с клиентами ООО «Турфирма-плюс».

2. Работы выполняются в соответствии с этапами выполнения работ (Приложение №1 к настоящему договору, являющимся неотъемлемой частью договора).

3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору указаны в Календарном плане выполнения работ (Приложение №1).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

1. Выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Договора, в объеме, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Соблюдать права на интеллектуальную собственность, принадлежащие Заказчику и/или третьим

лицам.

3. Извещать Заказчика о любых претензиях/исках третьих лиц, связанных с исполнением настоящего Договора.

4. Исполнитель обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

• непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;

• возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

• иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые угрожают качеству выполняемой работы

либо создают невозможность ее завершения в срок.

5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Исполнителя об обстоятельствах, указанных в п. 2.1.4, в разумный срок не заменит непригодную или недоброкачественную техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее качеству, Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

6. При прекращении Договора возвратить Заказчику все полученные от него документы и материалы.

2. Исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, добросовестно, в соответствии с общепринятыми стандартами выполнения работ, с требованиями норм действующего законодательства РФ, требованиями иных нормативных правовых актов, Рабочим Заданием и исходной документацией, предоставленной Заказчиком.

2. Исполнитель имеет право привлекать для выполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц (субподрядчиков), продолжая нести перед Заказчиком полную ответственность за надлежащее выполнение обязательств.

2. Заказчик обязан:

1. Принять и оплатить работы, выполненные по настоящему Договору, при отсутствии возражений, изложенных в письменном мотивированном отказе (п. 4.2. настоящего Договора).

2. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь, предоставлением Исполнителю по его запросу имеющихся у Заказчика документов и сведений, необходимых для исполнения настоящего Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения письменного запроса. Просрочка в предоставлении документов и сведений является основанием для увеличения Исполнителем сроков выполнения работ на время такой просрочки.

3. Обеспечить доступ работникам Исполнителя и субподрядчиков в помещения (объекты) Заказчика в объеме и на условиях, необходимых для выполнения задач, связанных с выполнением работ. Предоставить доступ к компьютерам, средствам связи и другому оборудованию в помещениях (объектах) Заказчика, который необходим для выполнения соответствующих задач, связанных с выполнением работ по настоящему Договору.

4. Соблюдать права на интеллектуальную собственность, принадлежащие Исполнителю и/или третьим

лицам.

3. В случае получения от Исполнителя извещения о предъявлении претензии/иска, связанных с исполнением Договора, участвовать в рассмотрении такой претензии/иска, в частности, в качестве стороны переговоров, ответчика либо третьего лица, в зависимости от ситуации.

4. Назначить сотрудников, ответственных за ход работ по настоящему Договору со стороны Заказчика.

2.5. Заказчик имеет право:

1. Получать от Исполнителя информацию о ходе выполнения работ по настоящему Договору.

2. Давать Исполнителю указания, касающиеся выполнения последним своих обязательств по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

6. Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

6. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

В случае невозможности выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по обстоятельствам, зависящим от Заказчика, Исполнитель в течение 2 (Двух) рабочих дней направляет Заказчику соответствующее уведомление с описанием возникшей проблемы и своими предложениями о порядке ее разрешения. Заказчик, получив такое уведомление, обязан незамедлительно рассмотреть его и предпринять меры, достаточные для устранения возникшего препятствия.

6. В случае изменения в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, Исполнитель обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений.

6. По мере необходимости, Стороны осуществляют сверку расчѐтов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчѐтов. Акт сверки расчѐтов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый из которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплѐн еѐ печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчѐтов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчѐтов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчѐтов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчѐтов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчѐтов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчѐтов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчѐтов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.