Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
субботина.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
08.11.2019
Размер:
1.57 Mб
Скачать

3.6. В случае поставки оборудования ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения цены оборудования;

- безвозмездного устранения недостатков оборудования в течение 2 недель с даты обнаружения недостатков;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков оборудования.

В случае существенного нарушения требований к качеству оборудования Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за оборудование денежной суммы;

- потребовать замены оборудования ненадлежащего качества оборудованием, соответствующим условиям настоящего Договора.

3.7. В случае поставки некомплектного оборудования Покупатель вправе потребовать от Поставщика:

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- доукомплектования оборудования в течение 3 дней с даты обнаружения некомплектного оборудования.

Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании оборудования, Покупатель вправе по своему выбору:

- потребовать замены некомплектного оборудования на комплектное;

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3.8. При предъявлении Покупателем требования о замене оборудования, не соответствующего условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в течение 10 дней с даты требования.

3.9. Право собственности на оборудование переходит к Покупателю с даты поставки оборудования в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора.

Риск случайной гибели или повреждения оборудования несет собственник оборудования.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Качество поставляемого по настоящему Договору оборудования должно

соответствовать ГОСТ 26678-85.

4.2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет 1 год

с даты поставки.

4.3. Комплектность оборудования должна соответствовать: съемная полка, шт 2; полка на двери холодильника, шт 2; лампа внутреннего освещения, шт 1; контейнер для хранения овощей и фруктов, шт 1; крышка контейнера для хранения овощей и фруктов, шт 1; подставка для хранения яиц, шт 1; держатель для консервных банок, шт 3; полка на двери морозильной камеры, шт 1; руководство пользователя, включая паспорт изделия и гарантийный талон, шт 1.

Комплектность оборудования указывается в Спецификации к настоящему

Договору.

5. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ

5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

5.2. В случае если Стороны не придут к согласию в результате переговоров, споры передаются для разрешения в Арбитражный суд.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки оборудования, установленного п. 3.1 настоящего Договора, срока допоставки оборудования, установленного п. 3.4 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 3% от цены не поставленного в срок оборудования за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков оборудования, установленного п. 3.6 настоящего Договора, срока доукомплектования оборудования, установленного п. 3.7 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 3% от цены оборудования, в котором обнаружены недостатки, либо от цены оборудования, требующего доукомплектования, соответственно.

6.3. В случае нарушения Поставщиком срока замены оборудования, установленного п. 3.8 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 3% от цены оборудования, подлежащего замене.

6.4. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости оборудования, установленного п. 2.5 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере 3% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора (форс-мажорные обстоятельства).

6.6. Срок исполнения обязательства, установленного настоящим Договором, отодвигается соразмерно времени действия указанных форс-мажорных обстоятельств.

6.7. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торговой палатой или другой компетентной организацией соответствующей Стороны. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

7.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Все приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

7.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями Сторон.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель: ООО «Промтовары» ОГРН 102580654426 ИНН 595107958456 КПП 590608000 Р/с 40802811600000003794 в ОАО Сбербанк» г. Пермь К/с 301098765430000780 БИК 0547557309 ОКПО 55046586

Поставщик: ООО «Микро» ИНН 7606064703 КПП 76060001 р/с 407028100601154401 в филиале «Промсвязьбанк» г. Пермь к/с 3010187654500000707 БИК 047888707

ОКПО 81920811 ОРГН 1077606003804

ПОДПИСИ СТОРОН:

Покупатель: Поставщик:

_____________/_______________ ______________/________________

М.П. М.П.

Договор бытового подряда №5

г. Пермь "16" мая 2011г.

ООО «Оптима», именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Евдокимова Алексея Романовича, действующего на основании устава,

с одной стороны, и Косякова Максимилиана Васильевича, именуемого в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили настоящий

договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить за свой риск

работу по установке холодильного оборудования в срок, установленный сторонами в настоящем договоре.

1.2. Заказчик, в свою очередь, обязуется принять и оплатить выполненную Подрядчиком работу, предусмотренную п. 1.1 настоящего договора.

2. Стоимость работ. Порядок расчетов

2.1. Работа, выполненная в соответствии с п. 1.1 настоящего договора, подлежит оплате по цене, установленной соглашением между Заказчиком и Подрядчиком.

Цена работы по данному договору устанавливается в сумме 6000 рублей.

2.2. Работа считается выполненной Подрядчиком, а также принятой Заказчиком к оплате после ее итоговой сдачи Подрядчиком и подписания сторонами акта сдачи-приемки.

2.3. Заказчик оплачивает выполненную Подрядчиком и принятую к оплате работу в срок со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки работы, в том случае, если работа выполнена надлежащим образом и в срок, предусмотренный данным договором, или с согласия Заказчика досрочно.

2.4. Работа Подрядчика оплачивается путем внесения Заказчиком всей суммы, предусмотренной п. 2.1 настоящего договора, на счет Подрядчика.

3. Срок осуществления работ

3.1. Срок начала работ: 17 октября 2011г.

3.2. Срок окончания работ: 19 октября 2011г..

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор приобретает юридическую силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком.

4.2. Договор заключен сторонами на срок до окончания выполнения условий по данному договору. Если Подрядчик не сдаст Заказчику выполненную работу в установленный договором срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть данный договор.

4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.

5. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров

5.1. При просрочке выполнения работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50% от суммы договора.

5.2. В случае несохранности предоставленных Заказчиком материалов или

их порчи Подрядчик несет ответственность материальную в виде возмещения ущерба.

5.3. Если Заказчик не явиться за получением результата работы, выполненной Подрядчиком по настоящему договору, или иным способом будет уклоняться от ее приемки, Подрядчик вправе, письменно уведомив Заказчика, по истечении двух месяцев со дня предупреждения продать результат работы за разумную цену, а полученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 ГК РФ.

5.4. В случае просрочки оплаты работы, исполненной Подрядчиком согласно

настоящему договору, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере

2% за каждый день просрочки, но не более 200 рублей.

5.5. Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором, применяется в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

5.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении данного договора, должны по возможности разрешаться сторонами самостоятельно путем переговоров между ними.

7. Сдача и приемка работ

7.1. Подрядчик обязуется известить Заказчика о завершении работы по

настоящему договору в письменном виде.

7.2. Заказчик обязуется приступить к приемке работ в не позднее двух рабочих дней с даты получения извещения Подрядчика.

7.3. Приемка работ оформляется двусторонним актом сдачи-приемки, который подписывается сторонами.

7.4. При обнаружении недостатков во время приемки результата работы или в период его использования Заказчик может в течение общих сроков, предусмотренных ст. 725 ГК РФ, а при наличии гарантийных сроков - в течение этих сроков по своему выбору осуществить одно из предусмотренных ст. 723 ГК РФ прав или потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков работы своими силами либо силами третьих лиц.

8. Адреса и реквизиты сторон

┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│Подрядчик: │Зкаказчик: │

│Ф.И.О. │Наименование: │

│ │ИНН: │

│Паспортные данные: │Р/С: │

│ │БИК: │

│Адрес: │К/С: │

└──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи сторон:

Заказчик: Евдокимов А.Р. М.П.

Подрядчик: Косяков М.В. М.П.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Пермь, пятое марта две тысячи одиннадцатого года

Я, нижеподписавшаяся Гром Анна Юрьевна, 22 апрель 1958 года рождения, паспорт 4509 N 675903, выданный УФМС России по Пермскому краю в Мотовилихинском районе г. Перми 11 февраля 1991 г., код подразделения 680-221, проживающая по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 23, кв. 13, настоящей доверенностью уполномочиваю Ефимушкину Александру Андреевну, 11 октября 1968 года рождения, паспорт 4505 N 432789, выданный УФМС России по Пермскому краю в Свердловском районе г. Перми 30 апреля 2002 г., код подразделения 680-222, проживающую по адресу: г. Пермь, Л.Шатрова д. 101-86

управлять и распоряжаться всем моим имуществом, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось;

заключать все разрешенные законом сделки по управлению и распоряжению имуществом: покупать, продавать, дарить, принимать в дар, обменивать, закладывать и принимать в залог жилые дома и другое имущество, производить расчеты по заключенным сделкам;

принимать наследство или отказываться от него;

получать причитающееся мне имущество, деньги (вклады), ценные бумаги, а также документы от всех лиц, учреждений, предприятий, организаций, в том числе из отделений Сбербанка и других банков Российской Федерации, отделений связи и телеграфа по всем основаниям;

распоряжаться счетами в Сбербанке и других банках РФ;

получать почтовую, телеграфную и другую всякого рода корреспонденцию, в том числе денежную и посылочную;

вести от моего имени дела во всех государственных учреждениях, кооперативных и общественных организациях, а также вести мои дела во всех судебных учреждениях со всеми правами, какие предоставлены законом истцу, ответчику, третьему лицу и потерпевшему, в том числе с правом полного или частичного отказа от исковых требований, признания иска, изменения предмета иска, заключения мирового соглашения, обжалования решения суда, предъявления исполнительного листа к взысканию, получения присужденного имущества или денег.

Доверенность выдана сроком на 3 (три) года.

Доверитель:

От имени Российской Федерации:

Город Пермь

Пятое марта две тысячи шестого года.

Настоящая доверенность удостоверена мной, Субботиной Еленой Юрьевной, нотариусом Мотовилихинского района г. Перми.

Доверенность подписана гражданкой Гром Анна Юрьевна в моем присутствии. Личность доверителя установлена, дееспособность проверена.

Нотариус подпись И.О. Фамилия

М.П.

ДОГОВОР N 4

мены равноценных квартир

Г. Пермь 24.07.2012

Гражданин (гражданка) Галькина Галина Васильевна, выдан УФМС России попермскому краю в Орджоникидзовском районе г. Перми), далее именуемый "Сторона 1", и гражданин (гражданка) Капканова Вера Львовна (паспорт: серия 5768, N 484850 выдан УФМС России по Пермскому краю), далее именуемый "Сторона 2", именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: