участие адвоката / ход в ас о прим предв обесп мер

Арбитражный суд Тюменской области

6425000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, 77

истец

ООО ПЛС

625062 г. Тюмень, ул. __________________

ответчик

ООО «ЖБИ»

625005 г. Тюмень, ул. ___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

о принятии предварительных обеспечительных мер

(в порядке ст. 99 АПК РФ)

Между ООО «ПЛС» (Подрядчик) и ООО «ЖБИ» (Заказчик) 07.02.2007 г. был заключен договор строительного подряда № 3 на устройство монолитного каркаса жилого здания по адресу: г.Тюмень, ул.____________________.

Согласно подписанному графику производства работ окончание работ планировалось до 02.11.2007 г., однако, в связи с неисполнением Заказчиком обязанностей по своевременному предоставлению проектной документации работы не закончены.

_______ 2007 г. директором ООО «ПЛС» Петровым В. А. было отдано распоряжение на вывоз части принадлежащего ООО «ПЛС» имущества, не задействованного в процессе исполнения работ, со строящегося объекта ООО «ЖБИ» по адресу: г.Тюмень, ул._________________________, на объект строительства, принадлежащий ________________________. Однако, директор ООО «ЖБИ» отдал распоряжение Н(Ч)ОП, которому переданы функции по охране строящегося объекта, на категорический запрет вывоза и выноса любого строительного оборудования и материалов до особого его распоряжения.

В связи с этим все попытки ООО «ПЛС» вывезти часть строительного оборудования, не используемого при производстве работ, но необходимого для работ на другом объекте, были пресечены работниками охранной структуры.

На запрос о правомерности подобных действий от имени ООО «ЖБИ» 04.12.2007 г. было получено письмо исх. № 101, в котором запрет в отношении ООО «ПЛС» на распоряжение принадлежащим ему имуществом был обоснован правом ООО «ПЛС» на вывоз имущества по окончании работ. Вместе с тем, п. 5.7. договора подряда, на который делается ссылка в письме, относит вывоз имущества не к праву, а к обязанности ООО «ПЛС» освободить строительную площадку в указанный срок.

Вывоз имущества на другой объект для ООО «ПЛС» обусловлен тем, что _______________ 2007 г. им был заключен с __________________ договор строительного подряда, в соответствии с п. _____ которого начало работ было запланировано на _______ 2007 г.

П. ______ договора предусматривает возможность наложения штрафных санкций на ООО «ПЛС» со стороны заказчика за просрочку исполнения договора в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки, что составляет 7 800 рублей\день. Кроме того, ООО «ПЛС» ежедневно несет убытки в размере ___________ рублей в связи с простоем строительных бригад на объекте ____________________.

Считаем, что своими действиями ООО «ЖБИ», грубо нарушая действующее законодательство РФ о праве собственности, безосновательно фактически завладел принадлежащим ООО «ЖБИ» имуществом, препятствуя законному праву владения им, пользования и распоряжения, причиняя своими противоправными действиями значительный материальный ущерб.

В связи с тем, что в настоящее время ООО «ПЛС» готовятся материалы для предъявления в отношении ООО «ЖБИ» иска о взыскании убытков, причиненных незаконными действиями, на основании вышеизложенного и ст. 91, 99 АПК РФ

ПРОШУ

- запретить генеральному директору ООО «ЖБИ» совершать действия, препятствующие вывозу ООО «ПЛС» принадлежащего ему на праве собственности имущества со строящегося объекта по адресу: г.Тюмень, ул.___________________

- обязать генерального директора ООО «ЖБИ» отменить указания, данные должностным лицам ООО «ЖБИ» и Н(Ч)ОП, направленные на запрет ООО «ПЛС» вывозить принадлежащее ему на праве собственности имущество, находящееся на строящемся объекте по адресу: г.Тюмень, ул.______________________

Приложение:

- копия письма ООО «ЖБИ» исх. № 99 от 04.12.2007 г. – 1 экз.

- копия письма ООО «ЖБИ» исх. № 101 от 04.12.2007 г. – 1 экз.

- копия договора строительного подряда № 3 от 07.02.2007 г. – 1 экз.

- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Полистрой» - 1 экз.

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет - 1 экз.

- копия устава ООО «ПЛС» - 1 экз.

- копия решения единственного участника ООО «ПЛС» от 23.01.2005 г. – 1 экз.

- копия выписки из ЕГРЮЛ – 1 экз.

- платежное поручение об уплате госпошлины – 1 экз.

Генеральный директор В. А. Петров