5. Ответственность сторон

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязанности, вытекающие из настоящего Договора, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

5.2 О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана в течение пяти календарных дней с момента наступления таких обстоятельств уведомить другую Сторону с приложением документов, подтверждающих наличие указанных обстоятельств.

5.3. В случае если Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, не уведомила другую Сторону о таких обстоятельствах в срок, указанный в п. 5.2. Договора, то впоследствии эта Сторона лишается права ссылаться на такие обстоятельства.

5.4 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. За неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель несут имущественную ответственность.

5.5. В случае нарушения сроков сдачи отчетной документации, установленных Календарным планом, а также сроков устранения недостатков, установленных в соответствии с п.4.5 настоящего договора, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 1 % от стоимости не выполненных в срок работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 20 % от стоимости невыполненных в срок работ. При этом фактический период приемки Заказчиком результатов работ, установленный пунктом 4.4. настоящего Договора (не позднее 30 календарных дней с момента сдачи результатов работ); а также согласованный сторонами либо установленный Заказчиком в соответствии с п. 4.5 настоящего Договора период устранения Исполнителем выявленных недостатков, и срок на который приостанавливается выполнение работ в соответствии с п.2.4 настоящего договора, не учитывается при определении размера штрафных санкций за нарушение Исполнителем договорных обязательств.

Кроме того, в случае, когда Календарный план и/или Задание содержат сроки выполнения работ, наступившие ранее даты подписания Договора, такая просрочка исчисляется с момента сдачи работ по календарному плану, к которому прибавлен срок, в течение которого подписывался договор.

5.6. В случае задержки оплаты выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком работ, Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 1 % от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 20 % от стоимости не оплаченных в срок работ.

В случае нарушения Заказчиком срока (установленного в п. 4.4 настоящего Договора) подписания акта сдачи-приёмки надлежащим образом выполненных Исполнителем работ при отсутствии мотивированного отказа, Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,05 % от стоимости не принятых в срок работ за каждый день просрочки, но не более 20 % от стоимости не принятых в срок работ.

7. При обнаружении недостатков в отчетной документации, Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать отчетную документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

8. В случае если ошибки или недостатки в отчетной документации, произошедшие по вине Исполнителя, повлекли за собой необходимость проведения дополнительных работ, Исполнитель по указанию Заказчика и в срок, установленный последним, обязан безвозмездно откорректировать всю документацию.

9. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае не урегулирования спорных вопросов при помощи переговоров они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с материальным и процессуальным правом Российской Федерации.