5. Контрольные задания

Выполнение контрольного задания способствует усвоению теоретических положений такой сложной дисциплины как Хозяйственное право, вырабатывает навыки работы с нормативными актами и применения их в практической деятельности.

Контрольное задание состоит из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть работы представляет собой развернутый ответ на аналитический вопрос и решение тестов. Практическая часть - решение конкретной задачи.

Ответы на теоретические вопросы должны быть достаточно полными и аргументированными, содержать ссылки на нормативные акты и другие источники. При решении тестов также необходимо ссылаться на статьи нормативных актов, чтобы быть уверенными в правильности ответа.

При решении конкретной задачи студенту необходимо показать логику своих рассуждений, подкрепленную ссылками на нормативные акты.

Ниже прилагаются 10 вариантов контрольных заданий. Номер варианта соответствует последней цифре номера зачетной книжки студента (0 - вариант № 10).

Оформление титульного листа – см. приложение.

Вариант № 1

1. Раскройте особенности создания и деятельности организаций с иностранными инвестициями.

2. Директор торговой фирмы (общество с ограниченной ответственностью) предложил правлению в целях улучшения финансового положения фирмы принимать от физических и юридических лиц денежные вклады под установленные проценты. Некоторые члены правления выразили сомнение в законности такой деятельности. Директор возразил, что для обеспечения законности достаточно внести изменения в устав фирмы.

Что вы можете сказать о предложении директора фирмы?

На чем основываются сомнения, высказанные членами правления?

3. Полученный от поставщика проект договора покупатель оформил с протоколом разногласий, в котором предусмотрел неустойку и изменил предложенные сроки поставки продукции.

Поставщик, получив протокол, промолчал, но продукцию поставил, нарушив указанные сроки поставки.

В чьей редакции действует договор? Можно ли применить неустойку, указанную в договоре? Поясните понятия оферты и акцепта. Какое значение в данном случае имеет молчание поставщика и выполнение им при этом обязательства по поставке товара?

4. Между кредитором и должником заключен договор об отступном, предметом которого является недвижимость. Вправе ли кредитор (банк) на основании этого договора принять на баланс эту недвижимость или она должна быть реализована через аукцион с дальнейшим погашением задолженности через вырученную сумму?

Поясните понятие отступного как основания прекращения договора. Требуется ли реализация через аукцион имущества, являющегося предметом отступного? Проведите сравнение с правилами реализации имущества, являющегося предметом залога.

5. Вступившие в брак 17-летние Вячеслав и Лариса Савельевы решили заняться предпринимательской деятельностью. Однако в государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей им было отказано по той причине, что им нет еще 18 лет.

Правомерны ли действия регистрирующего органа?

6. Назовите какая из указанных ниже форм гражданско- правовой ответственности применяется при любых нарушениях обязательств:

А) возмещение убытков

Б) уплата неустойки

В) потеря задатка

Г) компенсация морального вреда.

7. Как называется вид реорганизации, при котором происходит изменение организационно-правовой формы юридического лица:

А) слияние

Б) присоединение

В) разделение

Г) преобразование.

8. К ценным бумагам не относится:

А)коносамент

Б) закладная

В) варрант

Г) индоссамент.

9. Учредительные документы ООО:

А) Устав

Б) Учредительный договор

В) Устав и учредительный договор.

10. Акционерное общество считается зависимым, если количество его голосующих акций, принадлежащих другому обществу, составляет более:

А) 10% В) 30%

Б) 20% г) 50%.

11. Каковы последствия несоблюдения требования о государственной регистрации сделки:

А) недействительность сделки

Б) признание сделки кабальной

В) признание сделки мнимой.

ВАРИАНТ № 2

1. Раскройте правовой статус субъекта, занимающего доминирующее положение на рынке.

2. Салин был зарегистрирован в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя. Через некоторое время три его кредитора обратились в суд с требованием признать Салина банкротом.

В суде Салин заявил, что требования кредиторов он удовлетворить не может, так как у него нет имущества, образовавшегося в результате предпринимательской деятельности, и поэтому эти требования в соответствии со ст.64 ГК РФ должны считаться погашенными. Кроме того, один из кредиторов, а именно Митин, вообще неправильно предъявил требование, так как оно не связано с предпринимательской деятельностью: у Митина он брал взаймы день на покупку кольца для невесты.

Какой суд будет рассматривать этот спор и какое он примет решение?

2. При заключении договора аренды между сторонами возникли разногласия. В договоре было предусмотрено право арендатора досрочно, по истечении семи лет аренды (срок договора 10 лет), прекратить договор с выплатой арендодателю суммы 100 тыс долл США. При этом арендатор настаивал, что указанная сумма именуется штрафом (неустойкой), а арендодатель - отступным.

Как в Гражданском кодексе РФ определяются понятия неустойки (штрафа) и отступного? Как правильно следует квалифицировать указанное условие договора?

2. Коммерческий банк "Рубин" г.Воронежа открыл свое представительство в г.Москве и филиал в г.Новосибирске.

Какими функциями должны быть наделены представительство и филиал? Кто может назначить руководителей представительства и филиала?

2. Предприниматель Лапшин по объявлению направил оферту с условиями заключения договора купли-продажи офиса предпринимателю Крутикову и получил от него акцепт.Какой момент считается моментом заключения договора?

2. Иванов обратился в Министерство юстиции с просьбой зарегистрировать в качестве товарного знака продукции, которую он намерен производить в будущем, трехцветный государственный флаг Российской Федерации. В заявлении он указал, что имеет на дачном участке небольшую пасеку и хотел бы иногда продавать собранный мед на местном рынке. Помещение на банках с медом товарного знака с российским флагом, по мнению Иванова, повысит спрос на мед и увеличит его прибыль. Министерство юстиции ответило Иванову, что на охрану своих товарных знаков вправе претендовать только коммерческие организации - юридические лица.Оцените доводы сторон и решите дело.

2. Правовое положение уставного капитала хозяйственного общества (товарищества):

А) общая долевая собственность учредителей;

Б) общая совместная собственность учредителей;

В) собственность хозяйственных обществ и товариществ;

Г) коллективная собственность.

2. Какую ответственность несут члены товарищества на вере по его обязательствам:

А) полные товарищи и вкладчики несут ответственность в пределах внесенных вкладов и долей;

Б) полные товарищи и вкладчики солидарно несут субсидиарную ответственность всем своим имуществом;

В) полные товарищи солидарно несут субсидиарную ответственность всем своим имуществом, а вкладчики - в пределах вклада.

2. Вещи, которые в процессе их использования амортизируются постепенно в течение сравнительно длительного времени, называются:

А) незаменимыми;

Б) неделимыми;

В) непотребляемыми;

Г) недвижимыми.

2. Условия договора, которые не нуждаются в согласовании, предусмотрены в соответствующих нормативных актах и автоматически вступают в действие в момент заключения договора, называются:

А) существенными;

Б) случайными;

В) обычными;

Г) обязательными.

2. Как называется способ прекращения деятельности юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам:

А) выделение;

Б) ликвидация;

В) преобразование;

Г) реорганизация.

ВАРИАНТ № 3

1. Дайте понятие недобросовестной конкуренции и назовите наиболее распространенные формы недобросовестной конкуренции.

2. Учредители закрытого акционерного общества «Альфа-Принт» обратились с заявлением о регистрации. В соответствии с Уставом акционерное общество имело целью использование, освоение, и внедрение современных технологий, систем, прогрессивных научно-технических решений и элементов «ноу-хау». Через два месяца по телефону учредители были извещены об отказе в регистрации ЗАО «Альфа-Принт» за нецелесообразностью, так как ранее уже прошло государственную регистрацию предприятие с аналогичными задачами и целями.

Каков порядок регистрации юридических лиц? Имеются ли нарушения в данном случае? Куда вправе обратиться учредители с жалобой?

3. При заключении договора между государственным предприятием и акционерным обществом покупатель предложил включить в текст договора следующее условие: по усмотрению одной из сторон - продавца или покупателя - договор может быть расторгнут или изменен, о чем сторона должна предупредить другого участника за 15 дней.

Поставщик с таким предложением не согласился, заявив, что оно противоречит Гражданскому кодексу РФ, поскольку в соответствии со ст. 310 ГК односторонний отказ от исполнения обязательства недопустим, а ст. 450 ГК устанавливает, что изменение договора по требованию одной из сторон возможно только по решению суда.

Оцените аргументацию сторон. Прокомментируйте названные статьи.

4. В многоквартирном доме на первом этаже, сданном в аренду фирме "Авангард" ,произошел взрыв, в результате которого были повреждены приватизированные квартиры второго этажа.

За чей счет должен быть произведен ремонт арендуемых фирмой "Авангард" помещений и приватизированных квартир, если следственные органы:

А) не установят виновного во взрыве?

Б) виновны работники фирмы "Авангард"?

5. Воронов, занимающийся предпринимательской деятельностью, взял в банке кредит и не смог его вернуть .

Каким органом Воронов может быть признан несостоятельным (банкротом)?

6. Предприниматель Ломов занял большую сумму денег у предпринимателя Баринова для закупки партии кожаных пальто и курток в Турции. В обеспечение исполнения обязательства был заключен договор о залоге автомобиля "Жигули". Автомобиль был передан Баринову. Через несколько дней автомобиль был угнан. Его поиски милицией оказались безрезультатными.

Имеет ли право Ломов зачесть требование к Баринову о возмещении убытков, причиненных утратой заложенного автомобиля, в погашение денежной суммы, обеспеченной залогом?

7. Какую ответственность несут участники ОАО по обязательствам общества:

А) всем своим имуществом;

Б) в пределах своего вклада (пакета принадлежащих им акций);

В) в пределах доходов общества.

8. При ликвидации юридического лица в первую очередь:

А) удовлетворяются требования лиц, работающих по трудовому договору;

Б) погашается задолженность по платежам в бюджет;

В) удовлетворяются требования граждан, перед которыми юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью.

9. Предприятие как объект хозяйственного права - это:

А) разновидность юридического лица;

Б) имущественный комплекс для осуществления предпринимательской деятельности;

В) организационно-правовая форма хозяйственной деятельности.

10. Индоссат - это:

А) передаточная надпись на ценной бумаге;

Б) ценная бумага на предъявителя;

В) бездокументарная ценная бумага;

Г) лицо, которому передаются все права по ценной бумаге.

11. Учредительные документы АО:

А) Устав;

Б) учредительный договор;

В) устав и учредительный договор.

ВАРИАНТ № 4

1. Какова структура банковской системы РФ? Укажите нормативную основу ее деятельности? Каковы особенности создания и деятельности коммерческих банков?

2. Объединение «Ленподземстрой» предъявило иск к Дубровскому заводу железобетонных конструкций и объединению «Экология» об истребовании принадлежащего истцу оборудования стоимостью 200 тыс. рублей.

Истец и Дубровский завод 15 мая 2000 г. заключили договор, по которому завод арендовал у истца оборудование, и завод увез оборудование. Однако, через три месяца после этого стороны расторгли договор. Истец не смог взять свое оборудование, так как на заводе его не было. Истец нашел свое оборудование на соседней с заводом территории объединения «Экология», которое отказалось отдавать оборудование, предъявив документы о покупке его у Дубровского завода.

Арбитражный суд, ознакомившись с материалами дела, установил, что оборудование, обнаруженное у объединения «Экология», то самое, которое истец предоставил в аренду заводу.

Какое решение вынесет суд? С помощью каких исков осуществляется защита вещных прав?

2. Фабрика предъявила иск к объединению "Стройторгсервис" о взыскании 245 тыс. руб. Между сторонами был заключен договор, по которому "Стройторгсервис" обязался произвести строительные работы по перестройке и пристройке к главному корпусу фабрики. В связи с тем, что к установленному сроку работы были выполнены не полностью, истец предъявил иск о взыскании неустойки.

Арбитражный суд, ознакомившись с материалами дела, установил, что в договоре между сторонами не была предусмотрена выплата неустойки.

Какими способами может быть обеспечено исполнение договора? Особо охарактеризуйте неустойку, ее виды по соотношению с убытками. В какой форме должно быть совершено соглашение о неустойке? Какое решение по данному делу должен принять суд?

2. Назовите, какие из нижеперечисленных сделок должны быть нотариально удостоверены:

А) доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы их заключения;

Б) доверенность, выдаваемая в порядке передоверия;

В) договор займа;

Г) договор уступки требования или перевода долга, если сами требование или долг основаны на сделке, совершенной в нотариальной форме;

Д) договор купли-продажи жилой площади.

2. Предприниматель Зимов обязался поставить партию фарфоровых чашек с блюдцами в оговоренный срок предпринимателю Лобову, получив с него предоплату за этот товар. Зимов поставил товар Лобову с опозданием в один месяц по отношению к сроку, указанному в договоре.

Укажите, какие требования вправе предъявить Лобов к Зимову в связи с просрочкой в поставке товара.

2. Определите: каким арбитражным судом должны быть рассмотрены следующие споры:

А) Между универмагом "Перовский" и московской обувной фабрикой;

Б) между заводом "Серп и молот" и НПО "Черметавтоматика";

В) между заводом "Станколит" и Новолипецким металлургическим комбинатом;

Г) между смоленским магазином "Радио" и Александровским телевизионным заводом.

2. Какая из перечисленных ниже вещей является неделимой:

А) масло;

Б) бензин;

В) бумага;

Г) компакт-диск.

2. Правовое положение имущества унитарного предприятия:

А) на праве собственности;

Б) на праве хозяйственного ведения;

В) передается по договору аренды.

2. Объектом промышленной собственности является:

А) предприятие;

Б) товарный знак;

В) программа для ЭВМ;

Г) земля.

2. Членами фондовой биржи (в форме некоммерческого партнерства) могут быть:

А) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

Б) профессиональные участники рынка ценных бумаг и их клиенты;

В) любые лица, покупающие и продающие ценные бумаги.

2. Участник общества с дополнительной ответственностью несет ответственность по его обязательствам:

А) всем своим имуществом;

Б) своим имуществом в кратном размере к вкладу, внесенному в уставный капитал;

В) в размере вклада, внесенного в уставный капитал.

ВАРИАНТ № 5

1. Какие виды бирж вы знаете? Какими нормативными актами регулируются правовое положение товарной и фондовой биржи? Каковы различия в правовом положении и статусе участников (членов) этих бирж?

2. Коммерческий банк предъявил иск с требованием к заемщику и поручителю о возврате долга по кредиту и процентов за пользование имуществом. Договором поручительства предусматривалось, что обязательства поручителя сохраняются в течение шести месяцев со дня наступления срока возврата кредита.

Исковые требования были удовлетворены судом за счет заемщика. В иске к поручителю было отказано на том основании, что истек шестимесячный срок для предъявления требования к поручителю.

Истца решение не удовлетворило. Он требовал отмены решения и удовлетворения иска за счет поручителя. Он полагал, что обязательство поручителя не может быть прекращено по этому основанию, поскольку в законе предусмотрен годичный срок, а он еще не истек. Кроме того , он утверждал, что если бы даже срок предъявления требования истек, то арбитражный суд вправе был его восстановить.

Оцените аргументацию истца (банка).

3. Одним из принципов гражданского законодательства РФ является принцип свободы договора, обеспечивающий независимость хозяйствующих субъектов.

Понуждение к заключению договора допускается , если это прямо предусмотрено законом либо добровольно принятым обязательством. Таким исключением, особо выделенным, является публичный договор.

Вправе ли коммерческая организация, в обязанности которой входит выполнение работ или оказание услуг в отношении каждого, кто в них нуждается, в свою очередь требовать заключения договора с потребителем в связи с уклонением последнего от его заключения.

Поясните понятие публичного договора. Кто вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить публичный договор? Может ли коммерческая организация понуждать потребителя к заключению договора?

4. Радуев поставил Каримову спирт, доставленный в Россию контрабандным путем, и получил за него деньги. Каримов изготовил из этого спирта поддельную водку и стал продавать по низкой цене. Органы милиции раскрыли эту противозаконную деятельность. Суд постановил применить к сделке Радуева и Каримова правило "никакой реституции".

Что предусматривает правило "никакой реституции"? Как можно квалифицировать эту сделку?

5. Предприниматель Востриков в оптовом магазине оплатил стоимость партии чая, купленного для последующей розничной продажа, и стоимость его доставки в собственный магазин. Шофер, везший чай, с целью сокращения пути решил переехать узкую речку вброд. При въезде в речку грузовик наклонился и упал на бок, а чай промок и пришел в негодность. Востриков потребовал в судебном порядке от оптового магазина как собственника грузовика полного возмещения убытков.

Какое решение должен вынести суд?

6. При заключении договора купли-продажи партии компьютеров фирма-продавец предложила фирме-покупателю включить в договор пункт, согласно которому стороны добровольно отказываются от права на обращение в арбитражный суд в случае разногласий между ними. Все споры при этом решаются посредством переговоров между сторонами.

Покупатель не возражал против включения этого предложения в договор.

Правомерно ли такое соглашение между сторонами?

7. При ликвидации коммерческих банков в первую очередь удовлетворяются требования граждан:

а) по обязательствам, обеспеченным залогом;

б) по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда жизни и здоровью;

в) являющихся кредиторами банка.

8. Какой из перечисленных ниже объектов не является нематериальным благом:

а) жизнь;

б) честь;

в) деловая репутация;

г) информация.

9. Субъектом права государственной собственности в РФ не является:

а) Российская Федерация в целом;

б) республики в составе Российской Федерации;

в) городские и сельские поселения;

г) Москва и Санкт-Петербург.

10. Филиал юридического лица вправе:

а) заключать сделки от своего имени;

б) заключать сделки от имени юридического лица;

в) не вправе заключать сделки.

11. На основании каких видов гражданско-правовых договоров осуществляется брокерская деятельность:

а) договор подряда на оказание услуг;

б) договор поручения и комиссии;

в) договор купли-продажи ценных бумаг.

ВАРИАНТ № 6.

1. Какие виды ограниченных вещных прав вы знаете? Кратко охарактеризуйте их особенности и укажите нормативную основу.

2. Акционерное общество "Истек",расположенное в г.Иркутске, дало указание дочернему обществу "Сиб" о приобретении имущества на сумму 460 тыс руб. для организации производства новой продукции. Произведенная продукция не имела спроса, осталась нереализованной. Дочернее общество "Сиб" потребовало от "Истек" возмещения понесенных убытков. "Истек" возражал, ссылаясь на ст.6 ФЗ "Об акционерных обществах".

В каких случаях указания основного общества могут быть признаны обязательными? При каких условиях может быть удовлетворено требование дочернего общества "Сиб" о возмещении убытков?

3. Коммерческий представитель Картинкин после выполнения поручений предпринимателей Кадочникова и Хрумкина рассказал об их торговых сделках своему приятелю, предпринимателю Виноградову.

Имеет ли право Картинкин разглашать ставшие известными ему сведения о торговых сделках?

4. Фермер Рощин взял долг у сельскохозяйственного кооператива семенной картофель с условием оплаты его стоимости после продажи нового урожая картофеля. В качестве поручителя выступил фермер Олялин. Рощин не смог отдать долг в срок, так как кусты картофеля были уничтожены колорадским жуком и фитофторой. Долг кооперативу выплатил Олялин.

Какими правами стал обладать Олялин после выплаты долга Рощина?

5. Татарское АО "Салават" предъявило иск в арбитражный суд к Рязанскому магазину "Брезка" об оплате стоимости поставленной в его адрес партии продуктов.

Каким арбитражным судом должно рассматриваться дело?

Как быть, если одна из сторон не владеет языком , на котором ведется судопроизводство в арбитражном суде?

6. Государственное унитарное предприятие, производящее фруктовые соки, выпустило в продажу партию бутылок с минеральной водой с указанием на бутылках наименования "Минеральная вода типа Ессентуки". В ответ на заявление закрытого акционерного общества "Минеральные воды", имеющего свидетельство на право пользования наименования "Ессентуки", о незаконности использования подобного наименования места происхождения товара, предприятие пояснило, что оно, во-первых, указало подлинное место происхождения товара, поскольку получает воду для розлива из скважины, расположенной в черте города Ессентуки, а, во-вторых, приобрело лицензию от производственного кооператива, впервые зарегистрировавшего указанное наименование сроком на 20 лет в администрации города Ессентуки.

Оцените доводы сторон и решите дело.

7. Вид неустойки, при которой кредитор помимо неустойки может требовать с должника еще и возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой, называется:

а) зачетной;

б) исключительной;

в) штрафной;

г) альтернативной.

8. Индивидуальный предприниматель не может иметь имущество:

а) на праве собственности;

б) по праву залогодержателя;

в) на праве оперативного управления.

9. Приобретательная давность на движимое имущество составляет:

а) 5 лет;

б) 7 лет;

в) 10 лет;

г) 15 лет.

10. Сервитут - это:

а) способ обеспечения исполнения обязательств;

б) право ограниченного пользования чужой вещью;

в) залог земельного участка.

11. Коммерческой организацией является:

а) потребительский кооператив;

б) фонд;

в) полное товарищество.

ВАРИАНТ № 7

1. Дайте понятие ценной бумаги и назовите ее признаки (свойства). Какие классификации и виды ценных бумаг вы знаете?

2. Государственное унитарное предприятие предъявило в арбитражный суд иск к производственному кооперативу о возврате здания из незаконного владения. Истец доказывал, что кооператив не является собственником здания, поскольку передача здания кооперативу не была должным образом оформлена. Ответчик представил следующие возражения против иска:

а) кооператив в течение длительного времени пользовался зданием как собственным и предприятие против этого не возражало;

б) по данному требованию истек срок давности.

Представитель предприятия в ответ заявил, что на требования, касающиеся государственной собственности, исковая давность не распространяется.

Дайте оценку аргументации сторон.

3. Арбитражный суд рассмотрел иск открытого АО "Федеральная контрактная корпорация" к открытому АО "Коммерческо-финансовая компания" о взыскании 1,7 млн. руб., составляющих стоимость отгруженного истцом в адрес ответчика сахара, пени за просрочку оплаты сахара и процентов за пользование чужими денежными средствами. Из материалов дела следовало, что в 2003 г. стороны заключили договор на поставку сахара.

В судебном заседании истец пояснил, что отгрузка сахара произведена в адрес ответчика в соответствии с условиями указанного договора. Предъявленный счет на оплату полученного сахара ответчик не оплатил. Пункт 22 договора предусматривает взыскание пени за просрочку платежа (5% за каждый день просрочки от суммы задолженности). Взыскание процентов за пользование чужими средствами установлено ст. 395 ГК РФ.

Арбитражный суд удовлетворил иск в полной мере. В апелляционной жалобе ответчик просил отменить решение арбитражного суда в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, утверждая, что арбитражный суд за одно нарушение (неуплату товара) применил две санкции. Апелляционная инстанция арбитражного суда постановила: решение по иску оставить без изменения, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения.

Обоснуйте решение апелляционной инстанции.

4. Назовите срок действия следующих доверенностей:

а) выданной на максимальный срок;

б) выданной без указания срока;

в) удостоверенной нотариусом, предназначенной для совершения действий за границей и не содержащей указание о сроке ее действия;

г) не содержащей даты ее совершения.

5. Мясокомбинат,консервный завод и магазин "Мясо", являясь учредителями коммерческого банка, некомпетентно руководили действиями банка. Вследствие этого банк обанкротился.

Может ли быть в судебном порядке возложена ответственность по обязательствам обанкротившегося банка на его учредителей?

6. Между АО "Завод Серп и Молот" и московским заводом "Станколит" возник спор о защите деловой репутации.

АО "Завод Серп и Молот" настаивало на рассмотрении спора третейским судом. Завод "Станколит" требовал рассмотреть дело в арбитражном суде. Где должен быть рассмотрен данный спор?

7. Продажа автомашин под прикрытием доверенности является:

а) мнимой сделкой;

б) кабальной сделкой;

в) притворной сделкой;

г) сделкой совершенной под влиянием обмана.

8. При обращении взыскания на заложенное имущество:

а) оно реализуется по усмотрению залогодателя;

б) продается с публичных торгов в установленном порядке;

в) переходит в собственность залогодержателя.

9. Исковая давность не распространяется на:

а) требования собственника об устранении препятствий в осуществлении его права;

б) требования об истребовании имущества из чужого незаконного владения;

в) требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.

10. Замена кредитора называется:

а) цедентом;

б) акцептом;

в) цессией;

г) офертой.

11. К субъектам права оперативного управления не относится:

а) казенные предприятия;

б) фонды;

в) учреждения.

ВАРИАНТ № 8

1. Какие субъекты относятся к малому предпринимательству?

Каковы основные направления государственной поддержки малого предпринимательства?

2. По договору между основным и дочерним хозяйственным обществом дочернему обществу основным хозяйственным обществом было передано имущество. В договоре было определено целевое использование этого имущества и перечислен объем работ, для выполнения которых имущество было предназначено. Однако дочернее общество внесло это имущество в качестве вклада в уставный капитал вновь созданного общества с ограниченной ответственностью. Основное общество нашло, что это нарушает его права собственника и обратилось в арбитражный суд с иском к ООО об истребовании переданного имущества.

Однако к моменту рассмотрения дела в суде выяснилось, что ООО обанкротилось и на все его имущество наложен арест в целях удовлетворения требований кредиторов.

Дочернее общество, привлеченное к делу в качестве соответчика, в оправдание своих действий сослалось на то, что имущество было передано ему как юридическому лицу, поэтому оно вправе было распоряжаться им по своему усмотрению.

Будет ли возвращено основному обществу ранее переданное имущество? Каковы правовые отношения между дочерним и основным обществами?

3. Акционерное общество "Лотос" присоединилось к АО "ЭКО" и возникло АО "ЭКОНИК". У АО "ЭКО" имелись недоимки по налогам, допущенные до реорганизации и выявленные налоговой инспекцией. После реорганизации налоговая инспекция взыскала с АО "ЭКОНИК" недоимки по налогам, а также суммы финансовых санкций , которые образовались у АО "ЭКО" до его присоединения. АО "ЭКОНИК" подало в суд.

Дайте определение реорганизации юридического лица. В чем отличие слияния от присоединения? Правильно ли поступила налоговая инспекция? Какое решение примет арбитражный суд?

4. 1 октября сельскохозяйственный кооператив выдал своему работнику доверенность на совершение ряда сделок по реализации урожая. Срок доверенности был обозначен следующим образом:"до сбора урожая будущего года".

Правильно ли такое определение срока доверенности?

Какой у этой доверенности будет срок действия?

5. Московский стекольный завод по договору поставки должен был отправить в адрес администрации г. Твери 10 вагонов оконного стекла. С этой целью заводом был заключен договор перевозки с Северо-западным управлением железной дороги. Однако при получении груза в г. Твери и вскрытии вагонов в двух из них стекла оказались битыми.

Кем и в какой арбитражный суд должен быть заявлен иск?

6. В решении учредителей и в Уставе вновь учреждаемого акционерного общества "Сибирский кедр" учредители обозначили его фирменное наименование следующими словами: «Сибирский кедр. Акционерное общество". Регистрирующий орган предложил учредителям привести данное наименование в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Какие изменения должны внести учредители?

7. Кто вправе выдать банковскую гарантию:

а) государство;

б) кредитная организация;

в) орган исполнительной власти.

8. Общий срок исковой давности равняется:

а) 6 месяцам;

б) 1 году;

в) 3 годам;

г) 10 годам.

9. Оферта - это:

а) согласие заключить договор;

б) предложение заключить договор;

в) обстоятельство, прекращающее договор.

10. Какой из перечисленных ниже юридических фактов не прекращает обязательство:

а) прощение долга;

б) новация;

в) отступное;

г) реорганизация юридического лица.

11. Воздушные и морские суда относятся к вещам:

а) движимым;

б) недвижимым;

в) одушевленным;

г) делимым.

ВАРИАНТ № 9

1. Дайте понятие предприятия как объекта и субъекта права.

2.Трофимов вместе с женой и сыном организовал производство сборных деревянных домов из бруса. По договору с Луговцовым он обязался продать ему один сборный дом обусловленных размеров с доставкой и сборкой на земельном участке, принадлежащем Луговцову. В договоре была предусмотрена ответственность продавца за просрочку выполнения своих обязанностей в виде пени по 5% в день от цены договора.

Трофимов выполнил все работы и предъявил дом к сдаче с просрочкой в два месяца по отношению к обусловленному договором сроку. В связи с этим Луговцов предложил ему уплатить предусмотренную договором пеню за просрочку выполнения договора. Трофимов отказался от уплаты пени, ссылаясь на то, что просрочка произошла без его вины, по уважительной причине - внезапной болезни его сына, который перенес серьезную операцию и два месяца не мог работать.

Луговцов обратился в суд с иском к Трофимову о взыскании пени за просрочку выполнения договора. Луговцов просил суд обратить внимание на то, что Трофимов как предприниматель должен нести ответственность независимо от вины, и его ссылка на болезнь сына не может быть принята во внимание. Возражая против этого, Трофимов утверждал, что он не считает себя предпринимателем и в этом качестве нигде не зарегистрирован. За последний год он продал всего 6 сборных домов и собирается отказаться от этого дела.

Какое решение вынесет суд?

3. Коммерческий банк через два года после своего создания обратился в Центральный банк РФ с просьбой выдать лицензию, предоставляющую ему право на прием депозитных вкладов от частных лиц в рублях и в иностранной валюте.

С какого момента возникает право коммерческого банка на прием депозитных вкладов от частных лиц и когда это право прекратится?

4. Предприниматель Галкин и Видов договорились с мясокомбинатом о том , что тот поставит каждому из них колбасных изделий в равном количестве и , подписав договор, стали солидарными кредиторами. Мясокомбинат поставил колбасные изделия в полном объеме Галкину.

Правомерны ли действия мясокомбината?

Что должен сделать Галкин, получивший исполнение договора от мясокомбината?

5. Фермер Волкогонов согласно договору ежедневно привозил молоко и сдавал его на молокозавод по заранее оговоренной цене. Однажды летом молокозавод не принял молоко у фермера по причине выхода из строя холодильника и отказался оплатить его стоимость. От жары молоко фермера скисло и его пришлось вылить. Волкогонов предъявил в суде иск к молокозаводу с требованием возмещения убытков по рыночной цене, сложившейся в день выполнения судом решения.

Правомерно ли требование Волкогонова?

6. АО "Завод Калибр" не согласилось с решением арбитражного суда г. Москвы, согласно которому с него была взыскана большая сумма денег в пользу Московского государственного технологического университета "Станкин".

Куда и в какой срок АО может подать жалобу на это решение?

7. Полными товарищами могут быть:

а) граждане;

б) коммерческие организации;

в) некоммерческие организации.

8. Если в доверенности не указан срок ее действия, это означает, что она:

а) недействительна;

б) действует в течение 1 года;

в) действует в течение 3 лет.

9. Дилером является профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки купли-продажи ценных бумаг:

а) от своего имени и за сет клиента;

б) от своего имени и за свой счет;

в) от имени и за счет клиента.

10. К способам обеспечения исполнения обязательств не относится:

а) поручительство;

б) задаток;

в) аванс.

11. Денежное обязательство исполняется, если иное не оговорено сторонами:

а) по месту нахождения кредитора;

б) по месту нахождения должника;

в) по месту заключения договора.

ВАРИАНТ № 10

1. Что понимается под несостоятельностью (банкротством)? Каковы признаки банкротства? Какие процедуры банкротства применяются к различным субъектам? Какова нормативная основа регулирования несостоятельности (банкротства)?

2. По решению суда Лаврин, занимавшийся торговлей одеждой и изделиями из меха и зарегистрированный как предприниматель, был признан несостоятельным (банкротом). Основанием для этого послужило то, что у Лаврина длительное время не было денег и он не оплачивал счета за поставленные ему товары и предоставленные услуги, а также не выплачивал заработную плату нанятым им работникам. Через два месяца после завершения всех процедур, связанных с признанием его банкротом, Лаврину были заявлены требования:

а) требование одной из фирм, находящейся в Якутске, об оплате счетов за поставленные меха. Несвоевременное предъявление этого требования фирма объяснила тем, что в связи с изменением ее адреса она получила сообщение о

банкротстве Лаврина с опозданием;

б) требование гр-на Селезнева о выплате ему стоимости ремонта автомашины, разбитой в результате аварии, виновником которой был признан Лаврин, а также требование жены Селезнева, которая в этой аварии получила увечье, стала инвалидом и понесла убытки в связи с утратой трудоспособности и расходы на лечение.

Какова судьба этих требований?

3. Трикотажная и текстильная фабрики учредили магазин "Одежда" на правах юридического лица с целью продажи своих изделий. Через один год трикотажная фабрика обанкротилась.

Будет ли отвечать магазин "Одежда" по обязательствам трикотажной фабрики?

4. Предприниматель Никонов, собственник фабрики ковровых изделий, взял в коммерческом банке кредит с целью модернизации фабрики. В обеспечение исполнения обязательства был заключен договор о залоге станков. Станки банк оставил у Никонова, который продолжал использовать их в производстве ковров.

В каком случае право залога распространяется на продукцию и доходы, полученные от использования заложенных станков?

5. Предприниматель Аристов арендовал бур у строительной организации для бурения водяных скважин во дворах у жителей села. Аристов задержал возвращение арендованного бура на один месяц, так как не успел в срок аренды выполнить ряд заказов жителей села.

Какие права приобретает в связи с этим строительная организация?

6. Между коммерческим банком и ЗАО был заключен договор залога имущества общества в обеспечение возврата кредита, выданного банком. Предметом залога являлось здание. Договор залога со стороны залогодателя подписан председателем правления акционерного общества, действующим, как указано в договоре, на основании Устава.

ЗАО обратилось в суд с иском о признании сделки недействительной по ст.174 ГК РФ на том основании, что по Уставу ЗАО председатель правления не наделен полномочиями совершать такие сделки.

Какое решение примет суд?

7. Права по именной ценной бумаге передаются:

а) по договору уступки требования (цессии);

б) не передаются;

в) простым вручением ценной бумаги.

8. К праву общей долевой собственности не относится:

а) право собственности, возникающее при создании нового объекта несколькими лицами;

б) право собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства;

в) право собственности на имущество наследодателя.

9. Какой из видов коммерческих юридических лиц не наделен общей правоспособностью:

а) хозяйственное товарищество;

б) унитарное предприятие;

в) акционерное общество;

г) производственный кооператив.

10. Юридическое лицо какой организационно-правовой формы не обладает правом частной собственности на закрепленное за ним имущество:

а) акционерное общество;

б) хозяйственное товарищество;

в) производственный кооператив;

г) унитарное предприятие.

11. Как называется лицо, обратившееся к банку, иному кредитному учреждению или страховой организации с просьбой о выдаче банковской гарантии:

а) бенефициар;

б) цедент;

в) принципал;

г) гарант.