6. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров

6.1. В случае просрочки выполнения работы Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ____% от суммы договора и пеню из расчета ____% от суммы настоящего договора за каждый день просрочки.

6.2. При несохранности завезенных Заказчиком материалов и оборудования Подрядчик несет ответственность в виде _____________________________

______________________________________________________________________.

6.3. При отступлении Подрядчиком от требований, установленных в технической документации и обязательных для сторон договора, строительных нормах и правилах, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф за каждое такое отступление в размере _______________________ рублей.

6.4. Ответственность сторон, не предусмотренная настоящим договором, применяется в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

6.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, должны быть разрешены путем переговоров между сторонами.

6.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд __________________

___________________________________________________________________­­­­_______.

(место нахождения арбитражного суда).

7. Сдача и приемка работ

7.1. Подрядчик извещать Заказчика при завершении каждого промежуточного этапа строительства, определенного пунктом 3.3 настоящего договора. Также при завершении всех строительных работ.

7.2. В срок _________________ с момента получения извещения Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа или всей работы (завершенного строительством объекта).

7.3. Приемка каждого этапа работы и всей работы оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки, подписываемым__________________________________________

(Ф.И.О., должность)

со стороны Подрядчика и ________________________________со стороны

(Ф.И.О., должность)

Заказчика.

7.4. Если Заказчик принял работу с видимыми недостатками, он вправе заявить о них в течение ____________________ с момента приемки соответствующего этапа или завершенного строительством объекта.

8. Дополнительные условия

8.1. Права и обязанности сторон, не содержащиеся в настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

8.2. Представителем Заказчика на строящемся объекте является

_______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., паспортные данные)

который имеет право контролирровать, а также надзирать за процессом строительства и принимать от имени и в интересах Заказчика решения по следующим вопросам:

_______________________________________________________________________.

8.3. Риски застрахованы __________________________________________________

_______________________________________________________________________

(указать какие, наименование страховой организации, дата, номер договора страхования и т. д.)

на сумму _______________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

рублей.