Договорное право - Ковалёва О.А

г) немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или прочности изделия либо создают невозможность завершения работы в срок.

2.2. Подрядчик вправе:

а) самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;

б) требовать оплаты работ по цене, определенной в подпункте 1.2. настоящего договора, в случаях, когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы.

2.3. Заказчик вправе:

а) в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнениия настоящего договора:

б) в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность:

в) отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора:

г) назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время работы станет очевидно, что она не будет выполнена надлежащим образом.

2.4. Заказчик обязуется:

а) возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу;

б) с участием Подрядчика осмотреть и принять изготовленное изделие в следующем порядке и в следующие сроки: __________________________, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.Приемка вещи

3.1.Заказчик, обнаруживший недостатки изделия при его приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

3.2.Заказчик, принявший изделие без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе его приемки (явные недостатки).

3.3.Заказчик, обнаруживший после приемки изделия отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том

83

числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

3.4.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков изделия или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. 'В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

3.5.При уклонении Заказчиком от принятия изделия Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно настоящему договору результат работы должен был быть передан Заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения Заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК.

3.6.Если уклонение Заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче работы, риск случайной утраты изготовленного изделия признается перешедшим к Заказчику в момент, когд; передача изделия должна была состояться.

4.Заключительные положения

4.1Во всем ином не урегулированном в настоящем договоре в частности касающемся ответственности Сторон, сроков обнаружения ненадлежащего качества изделия, сроков исковой давности, применяются нормы действующего гражданского законодательства России

4.2.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _____________________________________.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй у Подрядчика

5.Дополнительные условия

84

Код по ОКПО ________ Код по ОКПО___________

Общество с ограниченной ответственностью «_________________», именуемое «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое далее «Заказчик», в лице, ______________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.Предмет договора

1.1.Исполнитель обязуется по заданию Заказчика предоставить юридические услуги, включая разработку необходимых документов, в соответствии с приложениями № 1 и 2.

1.2.Методическая и правовая помощь (в том числе экспертноконсультационные услуги, разъяснения, обсуждение и т.п.) составляют неотъемлемую часть работы и услуг, предусмотренных п. 1.1.

1.3.Исполнитель обязуется также предоставить в случае необходимости другие юридические, консультационные и иные услуги, которые оговариваются отдельно в дополнительных соглашениях к настоящему договору. Приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

2.Стоимость услуг и порядок расчетов

2.1.Заказчик оплачивает указанные услуги и полученные результаты (разработку документов) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере ___ рублей (__ рублей), без учета НДС и прочих обязательных платежей.

2.2.В течение трех банковских дней после подписания настоящего договора Заказчик перечисляет аванс в размере 50% согласованной стоимости услуг. В течение пяти банковских дней после сдачи-приемки разработанной документации перечисляется оставшаяся сумма.

3.Порядок сдачи и приемки документации

3.1.Перечень документации, подлежащей сдаче Заказчику на отдельных этапах предоставления услуг, определен в приложениях № 1 и 2.

3.2.Принятие документов Заказчиком сопровождается его визой на титульном листе документа. По желанию Заказчика может быть составлен отдельный акт приемки-сдачи документации.

3.3.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки документации в ходе или по окончании оказания услуг составляется протокол

85

с перечнем необходимых доработок и сроков исполнения. Протокол оформляется приложением к договору.

4.Ответственность сторон

4.1.Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за нарушение сроков оказания услуг и передачи документации, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине Исполнителя. Просрочка в предоставлении результатов услуг (работ) влечет за собой взыскание пени в размере 0,1% общей суммы платежа за каждый день просрочки.

4.2.Заказчик несет ответственность за несвоевременное перечисление аванса и оставшейся части платежа, если не докажет, что такое нарушение произошло не по его вине. Просрочка платежей влечет за собой взыскание пени с Заказчика в размере 0,1% общей суммы платежа за каждый день просрочки.

4.3.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного выполнения любой из сторон обязательств по настоящему договору (форс-мажорных обстоятельств) срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, но не более чем на два месяца. Если невозможность или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг окончательно подтвердится после этого срока, либо в любой период до окончания срока договора, Заказчик обязан оплатить фактически оказанные услуг и (выполненные работы).

4.4.В случае невозможности исполнения договора, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме (в размере их общей стоимости).

5.Досрочное прекращение договора

5.1.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов (стоимости фактически выполненных работ).

5.2.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при условии возмещения Заказчику понесенных им расходов на оплату услуг Исполнителя.

6.Прочие условия

6.1.Документация, переданная в соответствии с настоящим договором, является собственностью Заказчика. Исполнитель может использовать результаты работ по своему усмотрению, за исключением передачи указанной документации третьим лицам без предварительной переработки.

6.2.Исполнитель обеспечивает конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора и полученных результатов. Стороны могут публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанны конфиденциальными, только с согласия другой стороны.

86

6.3.Исполнитель имеет право привлекать к исполнению договора третьих лиц, если Заказчик не возражает против такого привлечения, с соблюдением режима конфиденциальности.

6.4.Заказчик принимает на себя обязательство своевременно предоставлять Исполнителю необходимую информацию и материалы, относящиеся к предмету договора. Исполнитель не будет нести ответственность за последствия несвоевременной передачи информации.

6.5.Споры, возникшие между сторонами, разрешаются в арбитражном порядке в соответствии с законодательством.

6.6.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 2 (двух) месяцев с возможностью его пролонгации по взаимному согласию сторон.

Юридические адреса и подписи сторон Исполнитель: Заказчик:

Приложение № 1

к договору № __ от «__» _________ 1997 г.

Перечень документов, предоставляемых Заказчику в ходе оказания услуг (техническое задание)

1.Аналитические материалы об общей системе трудовых отношений

вкомпании.

2.Меморандум и положение о системах оплаты труда, доплатах и компенсациях.

3.Формы контрактов (договоров), адаптированные для целей компании (шесть разновидностей, включая контракте председателем и членами правления компании).

4.Проект Правил внутреннего трудового распорядка.

5.Положение о структурных подразделениях компании.

6.Положение о документообороте в компании.

7.Консультирование и правовая помощь на всех этапах оказания

услуг.

Типовая форма договора финансирования под уступку денежного требования

Договорфинансированияподуступкуденежноготребования №

г. _____________ , " __" ________19 _ г.

_________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)

именуем в дальнейшем "Финансовый агент", в лице ___________________, (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________, (устава, положения, доверенности)

87

с одной стороны, и ________________________________________________, (наименование организации, Ф.И.О. гражданина-предпринимателя)

именуем в дальнейшем "Клиент", в лице _____________________________, (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора и обязанности сторон

1.1.В соответствии с настоящим договором Финансовый агент передает Клиенту денежные средства в сумме _____________________в счет переданных Финансовому агенту Клиентом денежных требований Клиента

к___________________________ (наименование должника/должников Клиента).

Передаваемые в соответствии с настоящим договором Клиенту денежные средства должны быть перечислены на его расчетный счет в срок до

__________________________.

Финансовый агент принимает на себя ведение бухгалтерского учета для Клиента, а также предоставление Клиенту иных финансовых услуг, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки

(контроль за оплатой счетов и др.).

1.2.Денежные требования, уступаемые Клиентом в целях получения финансирования, являются существующими требованиями, а именно:

1.2.1.Требование на сумму ___________рублей к _________________

(наименование должника)

в связи с оплатой __________________________________________________

(наименование товаров, работ, услуг)

по ___________________________________________(договору, счету и др.). Срок оплаты ___________________________.

1.2.2.Требование на сумму ___ рублей к__________(наименование должника) в связи с оплатой __________________ (наименование товаров,

работ, услуг) по _______________________________(договору, счету и др.). Срок оплаты ____________________________.

1.2.3.Требование на сумму __________ рублей к _______________

(наименование должника) в связи с оплатой ___________________________

(наименование товаров, работ, услуг) по ______________________________

(договору, счету и др.). Срок оплаты ____________________________.

1.2.4.Требование на сумму __________ рублей к_________________

(наименование должника) в связи с оплатой __________________

(наименование товаров, работ, услуг) по ______________________________

(договору, счету и др. ) Срок оплаты _______________________.

1.3.Общая сумма уступаемых денежных требований составляет

_____________ рублей.

1.4.В доказательство действительности уступаемых требований Клиент передает Финансовому агенту ________________________________

(договоры, счета, др. документы) в срок _____________________________.

88

1.5. Последующая уступка денежных требований Финансовым агентом допускается только с согласия Клиента

2.Вознаграждение финансового агента

2.1.Вознаграждение Финансового агента составляет разница между суммой переданных по настоящему договору денежных требований, установленной в а 1 3 договора, и суммой передаваемых Финансовым агентом Клиенту денежных средств, установленной в п. 1.1. договора

Таким образом вознаграждение Финансового агента устанавливается

всумме ________________________ рублей

2.2.Риск неисполнения уступленных Клиентом денежных требований возлагается на Финансового агента

Клиент не несет ответственности за оплату уступленных требований и отвечает перед Финансовым агентом лишь за их действительность

2.3.Вознаграждение Финансового агента поступает в его собственность не ранее передачи Клиенту всей суммы денежных средств, указанной

вп. 1.1. настоящего договора

3. Срок действия договора Настоящий договор вступает в силу в день его подписания и дей-

ствует до завершения исполнения вытекающих из него обязательств сторон.

4.Ответственность сторон

4.1.В случае просрочки перечисления суммы финансирования, установленной в п. 1.1. настоящего договора, Финансовый агент уплачивает Клиенту неустойку в размере ____% от подлежащей перечислению суммы за каждый день просрочки

4.2.Клиент несет перед Финансовым агентом ответственность за действительность переданных денежных требований

В случае, если в момент уступки требования Клиент не обладал правом на передачу данного требования или ему были известны обстоятельства, в силу: от которых должник вправе не исполнять соответствующее требование, клиент обязан уплатить Финансовому агенту штраф в ____

кратном размере к сумме недействительного требования.

5.Дополнительные условия

5.1.Права и обязанности сторон, а также меры ответственности, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются по общим правилам ГК РФ

5.2.______________________________________________

6.Разрешение споров

6.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

6.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в ____________________ (указать место нахождения арбитражного суда)

7.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

89

Финансовый агент ____________________________ Клиент Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке

Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора

К настоящему договору прилагаются ___________________

Подписи сторон:

Финансовый агент _________________________ мп

Типоваяформадоговорабанковскоговклада.

Договорбанковскоговклада№

г. ____________ "__" _______19 _ г.

_________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)

именуем в дальнейшем "Банк", в лице _______________________________, (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________. (устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и ________________________________________________, (наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

именуем в дальнейшем "Вкладчик", в лице ____________________________, (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.предмет договора

1.1.По настоящему договору Банк принимает поступившую от Вкладчика (от _________________ для Вкладчика) денежную сумму (вклад)

вразмере ________________ рублей (долларов США), обязуется возвратить ее "____"__________19__г. или досрочно по первому требованию Вкладчика на условиях и в порядке, установленных настоящим договором.

1.2.В течение срока действия договора Банк не вправе в одностороннем порядке изменять размер процентов за пользование вкладом.

1.3.Право на привлечение денежных средств во вклады предостав-

лено Банку лицензией_____________________________________________

(сведения о соответствующей лицензии).

2.Права и обязанности сторон

2.1.Банк обязуется:

хранить внесенные Вкладчиком денежные средства в сумме

_______________ рублей (долларов США) на открытом Вкладчику депозит-

ном счете № ______________;

возвратить принятые денежные средства в день истечения срока действия договора или по первому требованию Вкладчика досрочно;

90

своевременно выплачивать Вкладчику за использование его средств вознаграждение в размере _% годовых от внесенной суммы. Сроки для начисления и выплаты вознаграждения устанавливаются:______________

возвратить сумму вклада досрочно по первому требованию Вкладчика досрочно и выплатить ему в таком случае вознаграждение в размере, предусмотренном для вкладов до востребования;

обеспечить сохранность переданных Вкладчиком Банку денежных средств.

2.2. Вкладчик обязуется перечислить (внести в кассу наличными деньгами) Банку указанные в настоящем договоре денежные средства в течение ______ дней со дня заключения договора.

3.Срок действия договора

3.1.Срок действия договора: с "___" _________ 19 _ г. по " __"

_________ 19 _ г.

3.2.До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.

4.Ответственность сторон

4.1.При просрочке Банком начисления и выплаты процентов за пользование вкладом, Банк уплачивает Вкладчику неустойку в размере _% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.2.При неисполнении обязательств по возврату суммы вклада и процентов на вклад по первому требованию вкладчика Банк обязан уплатить Вкладчику неустойку в размере __% за каждый день просрочки и возместить вкладчику убытки в части, не покрытой неустойкой.

4.3.Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.Разрешение споров

5.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2.В случае не возможности разрешения споров путем переговоров стороны передают на рассмотрение в суд __________________ (указать место нахождения суда).

6.Адреса и банковские реквизиты сторон

Банк: ________________________________________

Вкладчик:____________________________________

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

Подписи сторон:

Банк _________________________________ мп. Вкладчик _____________________________ мп.

91

Типовая форма договора банковского счета.

Договор банковского счета №__

г. ___________ " __" _________19 _ г.

_________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)

именуем в дальнейшем "Банк", в лице _______________________________, (должность, ФИО.)

действующего на основании ________________________________________, (устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и ________________________________________________, (наименование организации, ФИО гражданина-предпринимателя)

именуем в дальнейшем "Клиент", в лице ______________________________, (должность, Ф.И.О) действующего на основании _________________,

сдругой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем'

1.Предмет договора, права и обязанности сторон

1.1.По настоящему договору Банк обязуется открыть Клиенту расчетный (текущий, др.) счет №___________________, принимать и зачислять поступающие на указанный счет денежные средства, выполнять распоряжения Клиента о перечислении и выдаче сумм со счета и проведении по счету других операций при осуществлении расчетнокассового банковского обслуживания Клиента

1.2.Банк обязуется

а) открыть Клиенту расчетный (текущий, др.) счет в установленном порядке в течение ________ рабочих дней со дня представления в Банк необходимых для этого документов;

б) зачислять на этот счет поступающие клиенту денежные средства; в) списывать по поручению Клиента, а в предусмотренных законо-

дательством и в договорах случаях без такого поручения, соответствующие суммы со счета Клиента для зачисления их на счета кредиторов или в соответствующие бюджеты, а также проводить другие операции по счету в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Центрального банка России и других ведомств;

г) принимать от Клиента для зачисления на его счет и выдавать Клиенту или по его поручению другим лицам наличные денежные средства со счета;

д) осуществлять другие операции по расчетно-кассовому банковскому обслуживанию Клиента в соответствии с законодательством, поручениями Клиента и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота

1.3. Банк гарантирует сохранность вверенных ему Клиентом денежных средств, коммерческую тайну по счету, своевременный возврат средств по требованию Клиента В случае банкротства Банк гарантирует

92