Гражданское право / GP_ALLLL_BIG
.pdfПеречисленные случаи представляют собой нарушения конституционного права каждого гражданина на свободу и личную неприкосновенность, которые обычно влекут для граждан как нравственные страдания, так и неблагоприятные имущественные последствия. Поэтому закон предусматривает для них особые правовые, в том числе гражданско-правовые, последствия. Прежде всего, такие ситуации могут возникнуть только в результате незаконных действий правоохранительных органов - органов дознания, предварительного следствия и прокуратуры или суда, которые привели к указанным выше последствиям в отношении граждан (физических лиц). Если вред причинен гражданину названными органами государства в иных случаях, не подпадавших под указанный выше перечень, например в результате его незаконного задержания в качестве подозреваемого или в результате незаконного применения к нему принудительных мер медицинского характера, он возмещается по общим правилам возмещения вреда, причиненного гражданину актами или действиями публичной власти (п. 2 ст. 1070 ГК). Это же относится и к случаям причинения вреда правоохранительными или судебными органами юридическим лицам. Должностные лица названных государственных органов в указанных выше ситуациях обычно действуют от имени Российской Федерации и на основании федеральных законов. Поэтому имущественную ответственность за результаты их незаконных действий также принимает на себя Российская Федерация за счет своей казны. В случаях, когда должностные лица правоохранительных или судебных органов в соответствии с законом действуют от имени субъекта Российской Федерации или муниципального образования, имущественную ответственность за их незаконные действия несет соответствующее публично-правовое образование за счет своей казны. Согласно ст. 1071 ГК от имени казны по общему правилу выступают финансовые органы, которые и являются ответчиками по искам о возмещении вреда, причиненного гражданам перечисленными ранее незаконными действиями правоохранительных и судебных органов. Следовательно, и в рассматриваемых случаях причинитель вреда и субъект ответственности не совпадают. Российская Федерация или иное публично-правовое образование в этих случаях имеют право регресса к соответствующему должностному лицу лишь при условии, что его вина установлена вступившим в законную силу приговором суда (п. 3 ст. 1081 ГК).
Незаконность действий правоохранительных и судебных органов в ситуациях, предусмотренных п. 1 ст. 1070 ГК, должна быть подтверждена оправдательным приговором суда либо прекращением уголовного дела по реабилитирующим основаниям (отсутствие события преступления, отсутствие в деянии состава преступления, недоказанность участия гражданина в его совершении), а также прекращением дела об административном правонарушении. Прекращение дела по другим основаниям (амнистия, изменение обстановки и т.д.) исключает право требовать возмещения вреда.
18.1Общие положения о договоре подряда. Договор бытового подряда.
Договор подряда – соглашение, в силу которого одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить.
Правовая природа: консенсуальный, двусторонний, возмездный.
Виды: 1. договор бытового подряда, 2. строительного подряда, 3. на выполнение проектноизыскательских работ, 4. выполнение работ для гос. нужд.
Отличия от смежных договоров: под смежными понимаются договор купли-продажи и трудовой. В договоре купли-продажи не возникают права и обязанности по изготовлению вещи, предмет уже имеется в наличии. Предмет договора подряда определён индивидуальными признаками, в других договорах – родовыми. В договоре подряда подрядчиками могут быть юр. лица, трудовой договор заключается с гражданином. В договоре подряда подрядчик не состоит в штате предприятия или организации. В договоре подряда подрядчик самостоятельно организует выполнения работ и подрядчик обязан передать готовый результат своей деятельности.
Отличия договора подряда от трудового договора: 1) рег-ся нормами хоз-го законодательства; 2) предмет договора – индивидуально определенная работа, а не трудовая функция в соответствии с должностью, специальностью, квалификацией; 3) субъекты договора – подрядчик и заказчик, а не работник и наниматель; 4) содержание условий договора: подрядчик обязуется выполнить
определенную работу, а не выполнять работу в соответствии с должностью, квалиф-й, спец-ю. По договору подряда стороны несут только имущественную ответственность + подрядчик несет риск гибели работы до момента сдачи ее заказчику. По трудовому договоруработник несет дисциплинарную ответственность за нарушение трудовой дисциплины, материальную ответственность за ущерб, причиненный нанимателю; наниматель несет ответственность за вред, причиненный работнику при исполнении им своих обязанностей.
По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.
Форма: Договор может заключаться как в устной, так и письменной форме. Устная форма обычно применяется, когда заказ выполняется в присутствии заказчика. Письменная форма предполагает как наличие одного документа, подписанного сторонами, так и квитанции, обязательные реквизиты которой предусмотрены Правилами бытового обслуживания.
Особенности договора бытового подряда:
•предмет договора предназначен для удовлетворения бытовых или других личных потребностей заказчика;
•заказчиком является гражданин, а подрядчиком – предприниматель (п. 1 ст. 730 );
•договор является публичным – т.е. должен заключаться с любым и каждым на одинаковых условиях.
•к отношениям, возникающим по этому договору, применяются законы о защите прав потребителей (п. 3 ст. 730 );
•подрядчик не вправе навязывать заказчику дополнительные работы или услуги (п. 1ст.731);
•подрядчик обязан предоставить заказчику достоверную информацию о предлагаемой работе до заключения договора, а также о конкретном ее исполнителе, если это имеет значение (п. 1 ст. 732 ). В противном случае заказчик вправе требовать расторжения договора без оплаты его выполнения (п. 2 ст. 732 );
•материал подрядчика оплачивается заказчиком при заключении договора либо полностью, либо только в части, указанной в договоре, с окончательным расчетом при получении результата работы (п. 1 ст. 733 ). Изменение цены материала, предоставленного подрядчиком, не влечет перерасчета (п. 2 ст. 733 );
•материал заказчика должен быть описан и оценен в квитанции, выданной ему подрядчиком (ст. 734 );
•цена работы определяется соглашением сторон и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными органами (ст. 735 );
•работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса;
•подрядчик обязан сообщать заказчику сведения об условиях использования выполненной им работы (ст. 736 );
•в случае уклонения заказчика от приемки результата работы, подрядчик вправе по истечении 2 месяцев со дня письменного предупреждения его продать результат работы, удержать положенную ему сумму, а остаток внести в депозит – ст. 327 (ст. 738 ).
Заказчик вправе в любое время до окончания действия договора отказаться от его исполнения. При этом он должен заплатить подрядчику за выполненную часть работы и возместить понесенные расходы.
При неявке заказчика за работой подрядчик вправе продать ее по разумной цене после письменного предупреждения заказчика и по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения, а вырученную сумму внести в депозит.
18.2Ответственность за причинение вреда источником повышенной опасности.
Под источником повышенной опасности понимают транспортные средства, механизмы, электрическую энергию высокого напряжения, атомную энергию, взрывчатые вещества, сильно действующее яды и др..= Владелец источника повышенной опасности обязан возместить причиненный вред, если не докажет,
что он возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично в следующих случаях:
•грубой неосторожности самого потерпевшего
•имущественной несостоятельности причинителя вреда, за исключением случая, когда вред был причинен им умышленно
•если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц. Ответственными будут эти лица Владельцы источников повышенной опасности, причинившие вред в результате взаимодействия последних третьим лицам, отвечают солидарно
Ответственность за причинение вреда может быть возложена как на владельца его, так и на лицо, противоправно завладевшее им, при наличии вины владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии его (например, собственник автомобиля оставил дверцу автомобиля открытой с ключами зажигания на период краткого своего отсутствия)
Вред, причиненный владельцам источников повышенной опасности в результате взаимодействия этих источников, возмещается на общих основаниях .
Вина потерпевшего не учитывается при возмещении дополнительных расходов – п. 1 ст. 1085, при возмещении вреда в связи со смертью кормильца – ст. 1089, а также при возмещении расходов на погребение.
19.1Договор строительного подряда.
Договор строительного подряда – это соглашение сторон, по которому подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену.
Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Подрядчиком по данному договору является строительная или строительно-монтажная организация либо индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на ведение строительной деятельности. Заказчиком может быть как физическое, так и юридическое лицо. Если работы выполняются для удовлетворения личных потребностей гражданина, то отношения сторон регулируются нормами о бытовом подряде, что не исключает и дополнительного применения к ним норм договора строительного подряда.
Договор заключается на строительство здания, выполнение монтажных, пусконаладочных и иных работ, неразрывно связанных со строящимся объектом. Договор может заключаться и по поводу капитального ремонта сооружения.
Права и обязанности сторон по договору строительного подряда в целом совпадают с предусмотренными общими положениями о подряде, однако имеют и некоторые особенности. На заказчика возлагаются обязанность по предоставлению земельного участка, а если в договоре предусмотрено иное, то и передача подрядчику в пользование необходимых для работ зданий, сооружений, обеспечение транспортировки грузов, временная подводка сетей энергоснабжения и другие услуги.
Заказчик должен организовать и осуществить приемку результата работы за свой счет, если иное не предусмотрено договором.
Подрядчик обязан соблюдать требования об охране окружающей среды и обеспечении безопасности строительных работ. Как на заказчика, так и на подрядчика может возлагаться
обязанность по страхованию объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве, либо по страхованию риска ответственности за причинение вреда другим лицам при строительстве. Иными словами, каждая сторона (или только одна из них)
страхует те риски, которые она несет по договору строительного подряда.
Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за причинение при осуществлении строительства вреда другим лицам, застраховать соответствующие риски.
Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.
Обязанность по обеспечению строительства материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет подрядчик, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение строительства, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.
Важной особенностью договора является сдача и приемка работ. Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда. В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления. Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика.
Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.
Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными. В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.
19.2Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными.
1.За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, отвечают его законные представители, если не докажут, что вред возник не по их вине; если такое лицо в момент нанесения вреда находилось под надзором в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо временно находилось под надзором образовательной, медицинской или иной организации, либо лица, осуществляющего надзор по договору, ответственность за него несут соответствующие организации или лица.
2.Обязанность законных представителей по возмещению вреда, причиненного лицами, указанными в п. 1, не прекращается с достижением совершеннолетия или получением имущества, достаточного для возмещения вреда, за искл. случаев, когда законные представители умерли или не имеют достаточных средств: возмещение вреда может быть полностью возложено судом на причинителя вреда.
3.Несовершеннолетние от 14 до 18 лет несут ответственность за причиненный вред самостоятельно. В случае отсутствия у таких лиц доходов или имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен их законными представителями, если последние не докажут, что вред возник не по их вине. Если такие лица в момент нанесения вреда находились под надзором в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ответственность за них несут соответствующие организации.
4.Обязанность законных представителей по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним от 14 до 18 лет, прекращается по достижении им совершеннолетия либо появления у него доходов либо имущества, либо приобретения им полной дееспособности до совершеннолетия. Ответственность может быть наложена и на родителя, лишенного родительских прав, если вредоносное поведение ребенка явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей, причем в течение трех лет после такого лишения.
5.Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, возмещает его опекун или организация, осуществляющая за ним надзор, если не докажут, что вред возник не по их вине. Такая обязанность не прекращается в случае признания причинителя вреда дееспособным. Однако, если опекун умер либо не имеет достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда обладает такими средствами, суд вправе возложить возмещение вреда на самого причинителя вреда.
6.Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности, возмещается причинителем вреда.
7.Дееспособный гражданин или несовершеннолетний от 14 до 18 лет, причинивший вред в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий, не отвечает за причиненный вред. Однако, если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего, суд может возложить возмещение вреда на его причинителя с учетом его имущественного положения. Причинитель вреда не освобождается от ответственности, если сам привел себя в такое состояние. Если непонимание значения своих действий явилось результатом психического расстройства, обязанность возместить вред может быть возложена судом на его близких лиц, если они знали о таком психическом расстройстве причинителя вреда, но не принимали мер к признанию его недееспособным.
20.1Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
Предмет договора — результат проектных работ в виде технической документацией или представление заказчику данных о проведенных изыскательских работах. Сторонами договора являются подрядчик, в качестве которого выступают лица, имеющие лицензию на проведение проектных и изыскательских работ, и заказчик, которым может быть любой субъект гражданского права.
Договор носит срочный характер. При заключении договора стороны должны предусмотреть срок, в течение которого подрядчик должен выполнить определенную работу. Общий срок договора может быть разбит на ряд промежуточных сроков, к которым должны быть выполнены отдельные этапы работ.
Для договора не предусмотрена специальная форма, однако обычно он заключается в виде одного документа, подписанного обеими сторонами.
Особенности договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ:
•предметом договора является выполнение проектировщиком (изыскателем) проектных и (или) изыскательских работ, завершающихся составлением технической документации или представлением данных о проведенных изысканиях
•в качестве заказчиков могут выступать лица, нуждающиеся в результатах проектных и изыскательских работ, часто ими бывают подрядчики по договору строительного подряда. В роли подрядчика (проектировщика, изыскателя) могут выступать лишь лица – предприниматели, имеющие специальную лицензию на выполнение подобных работ;
•цена договора определяется в соответствии со сметой, содержащей перечень затрат подрядчика;
•подрядчик не вправе передавать техническую документацию, разработанную согласно договору, третьим лицам без согласия заказчика.
•подрядчик гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе технической документации, разработанной им
•подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику убытки при наличии недостатков в технических документах или в изыскательских работах.
•заказчик обязан использовать техническую документацию только на цели, предусмотренные договором, не передавать ее третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные .
•заказчик обязан вместе с подрядчиком участвовать в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.
•заказчик обязан возместить подрядчику расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения его задания, возникших независимо от подрядчика.
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязан:
— выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
— согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком — с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
— передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия заказчика. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ гарантирует заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.
По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором:
— уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ;
—использовать техническую документацию, полученную от подрядчика, только на цели, предусмотренные договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика;
—оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
—участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
—возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;
—привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.
20.2 + 21.2Возмещение вреда, причиненного жизни гражданина.
Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, выражается в смерти человека либо в причинении ему травмы или увечья. Такой вред во всех случаях не может быть ни возмещен в натуре, ни компенсирован денежными средствами. Однако при этом у потерпевшего обычно возникают имущественные потери, поскольку вследствие полученных травм или увечий он временно или постоянно лишается возможности получения прежнего заработка или иного дохода, вынужден нести дополнительные расходы на лечение и т. п. В случае смерти гражданина такие потери могут понести близкие ему лица, лишающиеся в результате этого источника доходов или содержания.
Такого рода потери потерпевшего или близких ему лиц подлежат возмещению причинителями вреда в рамках деликтных обязательств. На этих же основаниях потерпевшему, кроме того, возмещается причиненный моральный вред. Поэтому причинение вреда жизни или здоровью гражданина закон рассматривает как одно из оснований возникновения деликтных обязательств.
Вред, причиненный жизни и здоровью гражданина, подлежит возмещению в рамках внедоговорных обязательств и в тех случаях, когда он является результатом ненадлежащего исполнения договора. Например, вред, причиненный жизни и здоровью пассажира или туриста, возмещается по правилам о деликтных обязательствах, а не об обязательствах, возникших из договора пассажирской перевозки или туристско-экскурсионного обслуживания. Это же касается и случаев причинения указанного вреда гражданину при исполнении им обязанностей военной службы, службы в милиции и других подобных обязанностей, в том числе возникших в силу трудового договора (ст. 1084 ГК)1. В частности, по этим правилам возмещается и вред, возникший у работника в связи с профессиональным заболеванием, вызванным тяжелыми, небезопасными условиями его труда (например, пневмокониоз и силикоз у шахтеров, поражение слухового нерва у профессиональных радистов и т. п.).
Такой подход закона обусловлен тем, что в рамках обязательств из причинения вреда обычно устанавливается больший объем возмещения либо более льготные для потерпевшего условия его компенсации (в частности, при причинении вреда источником повышенной опасности). Иначе гбворя, гражданское право преследует здесь цель максимальной защиты интересов гражданинапотерпевшего. Именно поэтому нормы о деликтных обязательствах в соответствии с правилом ст. 1084 ГК могут и не подлежать применению в случаях, когда специальным законом или договором предусмотрен более высокий размер ответственности и, соответственно, компенсации потерпевшему.
21.1Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд.
По договору подряда для государственных нужд выполняются строительные, проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетворения потребностей Российской Федерации или субъекта РФ и финансируемые за счет средств соответствующих бюджетов и небюджетных источников. Эти работы осуществляются на основе государственных контрактов на выполнение подрядных работ для госнужд.
Вкачестве заказчика в договоре выступает государственный орган, обладающий необходимыми инвестиционными ресурсами, или организация, имеющая право распоряжаться такими ресурсами (министерства, ведомства, предприятия, наделенные правом распоряжаться такими ресурсами). Подрядчик — ЮЛ или ФЛ, имеющее статус предпринимателя и соответствующую лицензию на занятие строительной деятельностью, кот. определяется на конкурсной основе путем проведения подрядных торгов.
Процедура поставки для государственных нужд состоит из нескольких этапов:
1) определение потребностей (нужд) государства в тех или иных товарах завершается выдачей государственного заказа на его подряд. Этот заказ обычно определяет номенклатуру товаров, примерные сроки и цены, а также другие условия подряда; 2) размещение госзаказа может происходить как открытым способом (путем проведения открытых
или закрытых торгов, конкурсов, аукционов), так и закрытым (путем непосредственного выбора конкретного поставщика). В последнем случае поставщик, как правило, принимает заказ добровольно. Однако для поставщиков, занимающих доминирующее положение на рынке соответствующих товаров (монополистов), принятие госзаказа обязательно, если только это не влечет для подрядчика убытков. В этом случае за необоснованное уклонение от принятия заказа (т. е. заключения госконтракта) подрядчик уплачивает госзаказчику штраф в размере стоимости работ, определенной в заказе; 3) принятие госзаказа подрядчиком порождает обязанность заключить соответствующий
госконтракт, проект которого обычно разрабатывается государственным заказчиком. Подрядчик, получивший проект госконтракта, обязан в тридцатидневный срок подписать его (и вернуть один экземпляр заказчику) либо уведомить об отказе от заключения госконтракта. В последнем случае государственный заказчик вправе понудить подрядчика к заключению контракта через суд.
При несогласии подрядчика с отдельными условиями проекта госконтракта он обязан в тот же тридцатидневный срок подписать госконтракт и, приложив к нему протокол разногласий, направить заказчику. В течение следующих тридцати дней заказчик должен принять меры по урегулированию возникших разногласий и известить подрядчика о принятии согласованных условий либо уведомить его об отказе от заключения госконтракта. При отклонении протокола разногласий (или истечении срока на его согласование) заинтересованная сторона может обратиться в суд для разрешения соответствующего преддоговорного спора.
Такой же порядок согласования разногласий применяется и в том случае, когда проект госконтракта подготавливает подрядчик, а не заказчик; 4) заключенный госконтракт может предусматривать оказание услуг как непосредственно
государственному заказчику, так и покупателю, которого он укажет.
Впоследнем случае государственный заказчик в тридцатидневный срок со дня подписания госконтракта направляет подрядчику и выбранному покупателю извещения о прикреплении покупателя к подрядчику; 5) извещение о прикреплении является основанием для заключения договора подряда для государственных нужд;
6) при отказе покупателя (полном или частичном) от договора должен незамедлительно уведомить об этом государственного заказчика и вправе требовать от него прикрепления к другому покупателю.
Вэтом случае государственный заказчик в тридцатидневный срок обязан либо выдать извещение о прикреплении к подрядчику другого покупателя, либо принять обязанности покупателя на себя. В результате этих действий происходит либо заключение договора подряда на выполнение работ для государственных нужд, либо непосредственное выполнение работ на основании госконтракта.
Государственный контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон. В случае, когда государственный контракт заключается по результатам конкурса на размещение заказа на подрядные работы для госнужд, условия госконтракта определяются в соответствии с объявленными условиями конкурса и представленным на конкурс предложением подрядчика, признанного победителем конкурса.
При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ. Подрядчик вправе
требовать от государственного заказчика возмещения убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ.
По данному договору предусмотрена повышенная ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
22.1Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ - это соглашение, по которому одна сторона (исполнитель) обязуется провести научные исследования, разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а другая сторона (заказчик) обязуется принять и оплатить выполненную работу. Договор регламентируют ст. 769-778 ГК.
Особенности договора Договор является консенсуальным, двусторонним, взаимным, возмездным.
• Стороны договора:
заказчик - юридические лица, граждане, публично-правовые образования; исполнитель - научно-исследовательские, конструкторские, технологические организации, научные центры и т.д.
• Существенными условиями договора являются предмет и сроки.
Предмет договора - результат научных исследований, создание образцов новых изделий, технологий или конструкторских документации. Принципиально важным здесь является условие о новизне создаваемого в рамках договора результата. Это предполагает учет риска случайной невозможности исполнения договора. Законодатель относит такой риск на заказчика. И только условия конкретного договора могут распределять этот риск иначе, например, отнести его на исполнителя.
Сроки: к условиям о сроках выполнения работ применяются соответствующие нормы о договоре подряда, следовательно, для признания договора заключенным необходимо согласование сроков начала и окончания работ, нарушение которых рассматривается как просрочка исполнения обязательств.
•Форма договора - простая письменная.
•Цена договора определяется на основе приблизительной или твердой сметы.
Договор может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов или технологии, так и его отдельные этапы.
•В договоре должны быть предусмотрены условия, касающиеся патентоспособных результатов работ, подачи заявок и получения патентов на них, а также обязательства сторон по передаче прав на заявленные и запатентованные решения.
•Сдача-приемка работ оформляется двусторонним актом, подписанным сторонами.
•Прекращение: Договор на выполнение научно-исследовательских работ прекращается при
выявлении объективной невозможности достижения ожидаемого результата, а договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - также при нецелесообразности дальнейшего продолжения работ.
Содержание договора Исполнитель вправе
1.Использовать полученные им результаты работ для собственных нужд, в том числе способные к правовой охране.
2.Привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия заказчика.
3.Привлекать к исполнению договора на выполнение опытно-конструкторских или технологических работ третьих лиц, если иное не предусмотрено договором (ст. 770 ГК).
Исполнитель обязан
1.Выполнить работу в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать заказчику ее результаты в предусмотренный договором срок.
2.Провести обусловленные техническим заданием научные исследования лично.
3.Согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.
4.Своими силами и за свой счет устранить допущенные по вине исполнителя в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступление от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или договоре.
5.Незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.
6.Гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.
7.Возместить убытки, причиненные заказчику в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если договором не предусмотрено, что они подлежат возмещению в пределах общей стоимости работ по договору. Упущенная выгода подлежит возмещению в случаях, предусмотренных договором.
8.Обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, если иное не предусмотрено договором.
9.Публиковать полученные при выполнении работы сведения, признаваемые конфиденциальными, только с согласия другой стороны.
Заказчик вправе
Использовать переданные исполнителем результаты работ, в том числе способные к правовой охране, в пределах и на условиях, предусмотренных договором.
Заказчик обязан
1.Выдать исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу или тематику работ (если договором предусмотрена такая обязанность).
2.Передать исполнителю необходимую для исполнения работ информацию.
3.Принять результат работы и оплатить его.
4.Оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре.
5.Обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, если иное не предусмотрено договором.
6.Публиковать полученные при выполнении работы сведения, признаваемые конфиденциальными, только с согласия другой стороны.
Ответственность по договорам на НИОКР
1.Исполнитель отвечает только при наличии вины.
2.Исполнитель несет ответственность, если иное не указано в договоре, лишь за реальный ущерб и только в пределах стоимости выполненных работ.
3.При обнаружении недостатков в технической документации, образцах изделий и т.п. заказчик вправе потребовать лишь безвозмездного устранения их исполнителем, но не вправе требовать соразмерного уменьшения цены работ или возмещения собственных расходов на устранение недостатков.
4.Упущенная выгода подлежит возмещению в случаях, предусмотренных договором.
5.При просрочке исполнителем срока сдачи работ заказчик вправе отказаться от приемки работ и потребовать возмещения причиненного этим ущерба, если докажет, что исполнение обязательства утратило для него интерес вследствие просрочки исполнителя.
22.2Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ, услуг. Особенности возмещения вреда жизни и здоровью:
а) при исполнении договорных обязательств, исполнении обязанностей военной службы или милицейской службы возмещение вреда жизни или здоровью осуществляется по правилам главы 59