4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Своевременно производить оплату результатов Работ, соответствующих требованиям, установленным Техническим заданием и Календарным планом.

4.1.2. Предоставлять Исполнителю информацию, которая необходима для выполнения Работ и которой Заказчик располагает.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Отказаться от оплаты результатов Работ в случае их несоответствия требованиям, установленным Техническим заданием и Календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.

4.2.2. Обратиться к Исполнителю за дополнительными разъяснениями результатов принятой и оплаченной Работы в случае возникновения такой необходимости.

4.2.3. Заказчик имеет иные права, установленные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. Выполнить предусмотренные Контрактом Работы в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом, и передать их результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные Контрактом.

4.3.2. Согласовывать с Заказчиком привлечение к производству Работ по Контракту Субисполнителей.

4.3.3. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

4.3.4. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов Работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненных Исполнителем Работах, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в Техническом задании.

4.3.5. Включать в договоры, заключаемые с конкретными Субисполнителями Работ, составляющих предмет Контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по Контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.

4.3.6. В случае необходимости получения Заказчиком дополнительных разъяснений результатов принятых и оплаченных Работ, предоставить требуемые Заказчику разъяснения в течение 10 дней с момента получения письменного обращения Заказчика.

4.4. Исполнитель имеет право:

4.4.1. Привлекать к исполнению Работ по предмету Контракта третьих лиц (Субисполнителей).

При этом Исполнитель несет ответственность за действия Субисполнителей, в том числе за качество выполненных ими Работ и сроки выполнения Работ, как за свои собственные.

5. Ответственность сторон и разрешение споров

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ Исполнитель уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты услуг по проведению Работ Заказчик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки.

5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков, установленных Контрактом, в том числе передачи результатов Работ, начала и окончания Работ, Заказчик имеет право расторгнуть Контракт и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

5.5. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.

5.6. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты Работ.

5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств.

5.8. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде Мурманской области.

5.9. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет __________месяцев, с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по последнему этапу.