Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине Технология обслуживания, ремонта и консервация судов для специальности 1-37 03 02 Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта

1.1.Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту

_____________«__________» (далее – «Судно»), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2.Перечень и объемы Работ приведены в смете-ведомости, прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 1).

1.3.Все старое снятое Оборудование и материалы являются собственностью судовладельца.

1.4.Работы, предусмотренные договором, выполняются Подрядчиком в период стоянки Судна в порту ______________.

1.5.Все используемые Подрядчиком для выполнения работ сменно-запасные части, узлы, механизмы и другое имущество (далее – СЗЧ) должны быть новыми и ранее не использованными, а также быть свободными от любых прав и притязаний на них третьих лиц.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Подрядчик обязуется выполнить все Работы в соответствии с требованиями РМРС (РРР), ведомственными ТУ и международными стандартами.

2.2.Если при приемке Работ будет обнаружено несоответствие выполненных Работ техническим требованиям, Подрядчик обязан по требованию Заказчика устранить брак за свой счет в течение 10 (десяти) дней.

2.3.Подрядчик вправе с согласия Заказчика привлекать к выполнению Работ субподрядчиков. Ответственность за качество выполненных субподрядчиком Работ, соблюдение им действующих норм и правил несет Подрядчик.

2.4.Заказчик имеет право проверять соответствие Работ техническим требованиям без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Для технического надзора, согласования и решения всех прочих вопросов Заказчик назначает своего представителя.

2.5.Заказчик обязуется своевременно ставить в известность Подрядчика обо всех изменениях согласованного в смете-ведомости перечня Работ, в противном случае переделки производятся за счет Заказчика. В случае необходимости изменения согласованного в смете-ведомости перечня Работ по каким-либо причинам, Подрядчик обязуется своевременно ставить в известность Заказчика обо всех таких изменениях, в противном случае переделки производятся за счет Подрядчика. Демонтаж/монтаж, ремонт ответственных деталей и механизмов производится только после согласования с Заказчиком технологии на ремонт.

2.6.При проведении огневых работ Подрядчик обеспечивает подготовку рабочих мест и контроль за соблюдением пожарной безопасности в соответствии с действующими нормативными документами. Перед началом проведения огневых работ Подрядчик и Заказчик согласовывают план привлечения сил и средств для тушения пожаров на судне.

Подрядчик обязан проводить расследование несчастных случаев, произошедших с работниками Подрядчика на территории Заказчика, оформлять акты формы Н-1 и другие документы по расследованию несчастных случаев на

производстве (протоколы измерений параметров опасных и вредных

285

производственных факторов, оценки оборудования по фактору травмобезопасности, сертификация работ по охране труда и др.), в соответствии с установленными законодательством сроками.

2.7.При постановке судна к месту проведения работ, Подрядчик проводит совместные, с экипажем Судна, учения по ликвидации пожара.

2.8.Перестановка судна к месту проведения работ и наоборот находится на ответственности Заказчика. Дальнейшие перестановки судна, включая ввод и вывод из дока, для обеспечения технологического процесса находятся на ответственности Подрядчика, включая буксиры, швартовные бригады, лоцманов.

2.9Подрядчик не препятствует выполнению работ на борту судна другим Подрядчикам, работающим по Договорам и заявкам Заказчика.

2.10.В случае необходимости проведения дополнительных работ, Подрядчик в течение одного рабочего дня с момента выявления такой необходимости уведомляет об этом Заказчика.

2.11.Сдача и приемка выполненных Работ осуществляются с составлением Подрядчиком акта выполненных Работ. Акт выполненных работ передается Подрядчиком Заказчику вместе со счётом и счетом-фактурой в течение 3(трех) рабочих дней со дня его подписания. Указанные в настоящем пункте документы передаются Заказчику через канцелярию РТУП «Белорусское речное пароходство».

Какту сдачи приемки выполненных работ прилагаются и передаются, согласованные с Заказчиком акты дефектации, технологические указания на ремонт, отчеты, акты ОТК, сертификаты на используемые материалы, технические паспорта на изделия. Если акт выполненных работ не оформлен должным образом Подрядчиком, он возвращается Подрядчику для устранения замечаний.

2.12.Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта выполненных работ подписать его или дать мотивированный отказ от приемки Работ.

2.13.В случае нарушения сроков предоставления документов, указанных

вп. 2.11. и/или предоставления ненадлежащим образом оформленных документов, Заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять срок оплаты работ, указанный в п. 3.5. настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость поручаемых Подрядчику Работ определена на основании утвержденной Заказчиком предварительной сметы-ведомости Работ (Приложение № 1) и составляет _____________ (_________________________) рублей ____________

копеек, в том числе НДС 18% - ______________

(_______________________________) рублей ______________ копейки.

3.2.В указанную в п.3.1. Договора стоимость выполняемых Подрядчиком работ включены все уплачиваемые Подрядчиком налоги, таможенные и иные обязательные платежи, а также все расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Договора и причитающееся ему вознаграждение.

3.3.Заказчик производит авансовый платеж в размере _ % от договорной стоимости ремонта на сумму ____________________ (_______________________)

286

рублей ___________ копеек, в том числе НДС 18% - __________

(_________________) рублей ____________ копеек., путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Заказчиком счета на оплату. В случае непредоставления оригинала счета в течение одного дня с момента заключения Договора Заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять срок оплаты авансового платежа.

3.4. Стоимость работ по настоящему Договору может быть изменена сторонами по результатам дефектации, проведённой Подрядчиком, на основании актов дефектации, подписанных представителями Заказчика и Подрядчика, а также при дополнительных работах, выполняемых по заданию Заказчика.

Дефектация узлов и механизмов, указанных в приложении № 1 к настоящему Договору, должна быть проведена Подрядчиком в течение первой трети договорного срока выполнения Работ.

Любые работы, выполненные Подрядчиком без предварительного согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

3.5. Окончательный расчет, за вычетом авансового платежа, производится Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты получения Заказчиком счета на оплату на основании итогового Акта выполненных работ, подписанного Сторонами, Акта приемки судна из ремонта по форме №ОС-3 и счета-фактуры Подрядчика. Итоговая смета-ведомость составляется на основе итогового Акта выполненных работ и является неотъемлемой частью настоящего договора.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.Все работы по настоящему Договору должны быть выполнены в период с «___» ____________ 2020 г. по «___»____________2020 г. По согласованию сторон допускаются досрочные начало и сдача результатов выполненных Работ.

Постановка Судна на ремонт должна быть осуществлена Подрядчиком в срок не позднее «__»___________2020 г.

Срок выполнения работы_____ (___________) дней со дня постановки судна на ремонт.

4.2.Началом работ считается дата подписания представителями Заказчика и Подрядчика акта приёмки Судна в ремонт.

4.3.Окончанием работ считается дата подписания представителями Заказчика

иПодрядчика Акта приёмки Судна из ремонта по форме №ОС-3.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1.Подрядчик обязуется по окончании Работ провести проверку результатов выполненных работ в соответствии с требованиями РМРС.

5.2.Подрядчик несет ответственность за качество выполненных Работ в течение 12 (двенадцати) месяцев (на отдельные работы, отдельные механизмы и узлы, на которые есть гарантия изготовителя – не менее их срока) с момента подписания акта приёмки Судна из ремонта в соответствии с п. 4.3. настоящего Договора.

5.3.Если в течение гарантийного срока при нормальной эксплуатации, Заказчиком будут выявлены дефекты, проявившиеся в результате низкого качества

287

выполненных Работ и/или низкого качества используемых в работе материалов, Подрядчик по требованию Заказчика обязан устранить дефекты за свой счет в течение 7 (семи) дней с момента получения такого требования.

5.4. Устранение дефектов, выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока, может по желанию Заказчика осуществляться на другой судоремонтной верфи, при этом Подрядчик обязан в срок не позднее пяти дней со дня предъявления требования Заказчиком возместить последнему стоимость ремонтных работ, связанных с устранением выявленных дефектов (недостатков), в т.ч. стоимость сменно-запасных частей. Возмещение Подрядчиком Заказчику расходов, связанных с устранением дефектов, производится на основании представленных Заказчиком Подрядчику документов, подтверждающих обоснованность произведенных расходов.

5.5.Рекламации на выявленные дефекты предъявляются Подрядчику в письменном виде с указанием времени и места обнаружения дефекта.

5.6.Используемые Заказчиком/Подрядчиком СЗЧ, узлы, механизмы и другое имущество (включая используемое для ремонта) должны быть одобрены Регистром,

вслучаях, когда такое одобрение необходимо согласно действующим Правилам Регистра.

5.7.На все поставляемые Заказчиком/Подрядчиком СЗЧ, узлы, механизмы и другое имущество (включая используемые для ремонта), подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации должны иметься соответствующие сертификаты.

5.8.Все работы должны выполняться в соответствии с установленными Регистром Правилами.

5.9.Все оборудование, узлы и механизмы, заменяемые или вновь устанавливаемые во время ремонта на Судне, должны быть совместимы с имеющимся на нем оборудованием, коммуникациями и т.п.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.Подрядчик гарантирует качество используемых для ремонта СЗЧ, узлов и механизмов и наличие одобрения классификационного общества в случаях, когда такое одобрение необходимо по действующим Правилам РМРС.

6.2.За нарушение принятых по настоящему Договору обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РБ.

6.3.В случае нарушения сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

6.4.Стороны освобождаются от ответственности за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего договора, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, препятствующих или делающих невозможным надлежащее исполнение обязательств.

6.5.Обстоятельства форс-мажор должны быть подтверждены справкой компетентных органов.

288

6.6.О наличии форс-мажорных обстоятельств сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана в течение 24 часов уведомить другую сторону, иначе сторона, подвергшаяся воздействию подобных обстоятельств, лишается права на эту ссылку при неисполнении настоящего Договора.

6.7.В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, действие настоящего Договора продлевается на срок действия указанных обстоятельств.

6.8.В случае непредставления Подрядчиком надлежащим образом оформленных документов, в количестве и в срок, указанные в п. 2.11. настоящего Договора, Заказчик имеет право требовать с Подрядчика уплаты штрафа в размере 2% от общей стоимости Работ.

7. ИСПЫТАНИЯ

7.1.Швартовые и ходовые испытания производятся по программе, подготовленной Подрядчиком и согласованной с РМРС.

7.2.Подрядчик обеспечивает присутствие своих представителей при испытаниях за свой счёт.

7.3.Если при проведении испытаний будут выявлены какие-либо дефекты в выполненных работах, Подрядчик устраняет эти дефекты за свой счёт и, при необходимости, за свой счёт проводит повторные испытания и выплачивает Заказчику пени в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора. Пени подлежат оплате при наличии письменного требования Заказчика.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и заканчивает своё действие по выполнении Сторонами всех принятых на себя обязательств.

8.2.Договор может быть расторгнут при обоюдном согласии Сторон. Согласованию подлежат сроки прекращения работ и условия компенсаций затрат Сторон, возникающих от расторжения Договора.

8.3.В случае существенного нарушения одной из Сторон обязательств по Договору, другая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предупредив об этом другую Сторону за 10 (десять) дней в письменном виде.

8.4.Изменение условий Договора возможно только с обоюдного согласия Сторон и оформляется дополнительным соглашением.

8.5.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, после письменного уведомления одной из Сторон о существовании подобного рода разногласий.

8.6.В случае если Сторонам не удается прийти к соглашению по спорным вопросам, дело будет разрешаться в Арбитражном суде г. Минска.

8.7.Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

8.8.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

289

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.С какой целью заключается договор?

2.Между кем происходит заключение договора?

3.Сроки заключения договора на ремонт судна?

Практическое занятие 10. Тема: Оформление актов приемки судна в техническую готовность, в эксплуатационную готовность.

Для речных транспортных судов установлено две стадии приемки. Первая стадия — приемка судна по технической готовности в зимний период, когда все работы (за исключением весенних) по ремонтной ведомости выполнены. Вторая стадия — приемка судна в эксплуатацию к моменту открытия навигации.

Предусматривается предварительная приемка в зимних условиях:

-судов всех типов - в техническую готовность;

-несамоходных судов без энергетических установок и без весенних работ -

вэксплуатационную готовность.

Приемка судов в техническую готовность производится после окончания всех ремонтных и модернизационных работ. Исключение могут составлять работы, выполнение которых в зимний период невозможно по климатическим условиям.

Приемка несамоходных судов в эксплуатационную готовность в зимних условиях производится при условии выполнения работ и укомплектовании их инвентарем, такелажем, запасными частями и навигационным снабжением.

Списки несамоходных судов, подлежащих приемке в эксплуатационную готовность в зимних условиях, и графики приемки составляются предприятиямивладельцами судов.

Приемка судов в техническую и эксплуатационную готовность производится комиссиями: сдаточной и приемочной, которые назначаются предприятиями– владельцами судов и оформляются актом по приведенным формам.

290

АКТ приемки судна в техническую готовность

(для несамоходных судов - в эксплуатационную готовность)

___________________________________________________________________

(номер проекта, тип и название судна) "__"__________ 19___ г.

___________________________________________________________________

(пункт ремонта)

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе:

председатель: ______________________________________________________

(должность, И.О.Фамилия)

действующие на основании ___________________________________________

___________________________________________________________________

(N и дата распоряжения)

произвели проверку качества и объема выполненного ремонта и готовности судна в зимних условиях после _______________ ремонта.

(вид ремонта)

Качество выполненных работ ____________________________________

(оценка качества)

Особые замечания ______________________________________________

___________________________________________________________________

АКТ приемки несамоходного судна в эксплуатацию

___________________________________________________________________

(номер проекта, тип и наименование судна, пункт ремонта) "___"_____________ 19__г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены приемочной комиссии, действующие на основании приказа _______________________________________________

(N приказа и наименование предприятия)

291

в составе: председателя ____________________________________________

(должность, И.О.Фамилия)

членов комиссии: шкипера ________________________________

(И.О.Фамилия)

________________________________

(И.О.Фамилия)

и членов сдаточной комиссии от _____________________________________

(наименование предприятия-исполнителя ремонта)

в составе:__________________________________________________________

(должность, И.О.Фамилия)

__________________________________________________________

(И.О.Фамилия)

произвели проверку качества и объема выполненного __________________

(вид ремонта)

ремонта.

1. Оценка качества ремонта и технического состояния судна по элементам:

2.Оценка качества ремонта в целом по судну ___________________

___________________________________________________________________

3.Оценка технического состояния судна (после ремонта) в целом

___________________________________________________________________

4.В числе выполненных ремонтных работ произведены следующие

292

крупные работы _____________________________________________________

5.Судно полностью обеспечено необходимым инвентарем, такелажем, навигационным снабжением и запасными частями по действующим нормам_____________________________________________

___________________________________________________________________

6.Судно осматривалось (в каких условиях)______________________

___________________________________________________________________

7.На основании результатов осмотра и проверки комиссия считает

судно полностью подготовленным к эксплуатации ______________________

___________________________________________________________________

(указывается с какого времени)

8.Потребность в слиповании ___________________________________

9.Особые замечания ___________________________________________

Сдали: Приняли:

Председатель комиссии __________ Председатель комиссии ___________

Практическое занятие 11. Тема: Оформление акта сдачи судна в эксплуатацию.

Приемка судов в эксплуатационную готовность производится комиссиями: сдаточной и приемочной, которые назначаются предприятиями-владельцами судов и оформляются актом.

После среднего ремонта приемку судна осуществляет комиссия, назначенная предприятием-владельцем судна, сдачу производит комиссия, назначенная предприятием-исполнителем ремонта.

Приемка самоходных судов в эксплуатацию предусматривает проведение приемосдаточных испытаний, включающих проверку и испытание отремонтированных механизмов, оборудования, устройств и приемку судна из

293

АКТ приемки в эксплуатацию из ремонта самоходного судна и

других судов с энергетическим оборудованием

(для судов внутреннего плавания)

___________________________________________________________________

(номер проекта, тип и наименование судна, пункт ремонта) "___" _____________ 19__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, члены приемочной комиссии, действующие на основании приказа _______________________________________________

(N приказа и наименование предприятия)

в составе: председателя ____________________________________________

(должность, И.О.Фамилия)

членов комиссии: шкипера ________________________________

(И.О.Фамилия)

________________________________

(И.О.Фамилия)

и членов сдаточной комиссии от _____________________________________

(наименование предприятия-исполнителя ремонта)

в составе:__________________________________________________________

(должность, И.О.Фамилия)

__________________________________________________________

(И.О.Фамилия)

произвели проверку качества и объема выполненного __________________

(вид ремонта)

ремонта.

1. Оценка качества ремонта и технического состояния судна по элементам: