Тема 11. Общие положения о договоре подряда. Договор бытового подряда (2 часа)

Практическое занятие (2 часа)

Задача 4

По договору между коммерческими организациями от 20 мая 2019 года Заказчик (Истец) поручил, а Подрядчик (Ответчик) принял на себя обязательства по выполнению реконструкции помещения под участок настройки и регулировки нового обору- дования в соответствии с требованиями и условиями Договора и Техническим заданием.

В соответствие с договором срок выполнения работ был уста- новлен в 3 месяца с даты оплаты Заказчиком аванса в размере 20% от стоимости работ. Аванс был перечислен Заказчиком платеж- ным поручением от 24 мая 2019 года. Денежные средства 27 мая 2019 года были зачислены на корреспондентский счет банка, об- служивающего Подрядчика.

Договором было предусмотрено, что в случае просрочки окон- чания работ Заказчик (Истец) вправе был потребовать от Подряд- чика уплатить пеню в размере 0,3 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 20 % стоимости работ.

Работы в установленный Договором срок Подрядчиком (От- ветчиком) в полном объеме выполнены не были.

В связи с этим уведомлением от 09 декабря 2019 года, Заказчик на основании п. 2 ст. 715 ГК РФ известил Подрядчика об отказе от исполнения (о расторжении) Договора подряда от 20 мая 2019 г. да, а также предъявил требование об уплате пени за просрочку окончания работ.

Ответчик (Подрядчик) исковые требования не признал в пол- ном объеме, поскольку:

1) Истец (Заказчик) не оказывал должного содействия Ответ- чику (Подрядчику), что выразилось в отсутствии должной реак- ции на обращения (письмами) Ответчика (Подрядчика) от 01ав- густа 2019 года и 02 сентября 2019 года, в частности, по поводу:

• —  предоставления надлежащих и необходимых условий для выполнения работ, что подтверждалось соответствующими письмами;

• —  согласования спецификации оборудования и материалов для их закупки и начала производства электромонтажных работ, что подтверждалось соответствующими письмами;

• —  непредставления пояснений по видам электротехнической продукции;

• —  устранения несоответствий в технической документации, что подтверждалось соответствующими письмами;

• —  предоставления проектной документации, что подтвержда- лось соответствующими письмами;

2) Ответчик (Подрядчик) уведомлял Истца (Заказчика) о вре- менной приостановке работ письмами от 23 сентября 2019 года и 23 октября 2019 года;

3) Истцом (Заказчиком) был неправомерно заявлен отказ от исполнения (о расторжении) Договора подряда на основании п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ;

4) вина Ответчика (Подрядчика) в нарушении сроков работ от- сутствует;

5) письмом от 20 ноября 2019 года Истец (Заказчик) предоста- вил ответчику новый срок для окончания выполнения работ по- скольку потребовал завершить работы «в ближайшее время».

Вопросы:

1. Определите нормы права, регулирующие описанные в задаче отношения.

2. Вправе ли был заказчик заявить об отказе от договора при та- ких обстоятельствах?

3. Были ли допущены нарушения договора не только подрядчи- ком, но и заказчиком?

4. Можно ли считать, что письмом от 20 ноября 2019 года истец (заказчик) предоставил ответчику новый срок для окончания выполнения работ?

5. В чем особенности условий ответственности сторон за наруше- ние данного договора?

6. Может ли суд снизить размер неустойки по данному спору? Если да, то на основании какой нормы?

7. Дайте оценку доводам сторон и решите дело.