![](/user_photo/19115_OVnlY.jpg)
- •Гражданский кодекс рсфср 1923 года
- •§ 3. Обязательственное право 83
- •§ 4. Наследственное право 102
- •Глава I основные черты советского гражданского права до принятия гк рсфср 1922 г.
- •§ 1. Право собственности
- •§ 2. Обязательственное право
- •§ 3. Наследственное право
- •Глава II создание гражданского кодекса рсфср 1922 г.
- •§ 1. Первые шаги кодификации гражданского права
- •22 Апреля 1922 г. Проект декрета "Об основных частных имущественных правах, признаваемых рсфср, охраняемых ее зако
- •§ 2. Разработка и принятие Гражданского кодекса
- •Кодекс ориентирован на капиталистов, а не на простых граждан. Он состоит из во многом случайного набора статей;
- •В связи с пробельностью Кодекса возможно обращение к дореволюционным источникам права, в частности к кассационным решениям Сената;
- •Не оговорено, какие нормы действовали с 1917 по 1922 г., поскольку гк обратной силы не имеет2.
- •Глава III основные положения гражданского кодекса рсфср 1922 г.
- •§ 1. Субъекты гражданского права
- •4 Энциклопедия государства и права. Т. 1. Вып. 1. М., 1925. С. 510.
- •§ 2. Вещное право
- •§ 3. Обязательственное право
- •§ 4. Наследственное право
- •Постановление всероссийского центрального исполнительного комитета о введении в действие гражданского кодекса рсфср, принятое на IV сессии 31 октября 1922 г.
- •9. Действие Гражданского кодекса распространяется на всю территорию рсфср.
- •Распубликован в № 256 "Известий вцик" от 12 ноября 1922 г.
- •Общая часть
- •I. Основные положения
- •II. Субъекты прав (лица)
- •III. Объекты прав (имущества)
- •IV. Сделки
- •V. Исковая давность
- •Ст. 48. Течение исковой давности приостанавливается:
- •Когда истец вследствие непреодолимой силы был лишен возможности предъявить иск, если препятствия эти наступили в последние шесть месяцев давностного срока;
- •В силу объявленного для обязательств моратория;
- •Для состава Красной Армии и Флота, приведенного на военное положение, пока последнее продолжается.
- •Вещное право
- •I. Право собственности
- •II. Право застройки
- •III. Залог имущества
- •Обязательственное право
- •I. Общие положения
- •Если предмет обязательства определен родовыми признаками и доставление имущества того же рода не стало объективно невозможным;
- •И. Обязательства, возникающие из договоров
- •Степень выполнения обязательства должником;
- •Имущественное положение той и другой стороны;
- •Не только имущественный, но и всякий иной, заслуживающий уважения интерес кредитора.
- •III. Имущественный наем
- •IV. Купля-продажа
- •VII. Подряд
- •VIII. Поручительство
- •А. Поручение
- •Б. Доверенность
- •X. Товарищества
- •1.Простое товарищество
- •2. Полное товарищество
- •3. Товарищество на вере
- •4. Товарищество с ограниченною ответственностью
- •5. Акционерное общество (паевое товарищество)
- •XI. Страхование
- •XII. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения
- •XIII. Обязательства, возникающие вследствие причинения другому вреда
- •Наследственное право
- •Извлечение из декрета совета народных комиссаров о праве получения содержания из имущества лиц, объявленных отсутствующими, и о судебном признании пропавших умершими
- •24. Днем смерти лица, объявленного судом умершим, признается день, в который определение суда вступило в законную силу.
- •А) декрет совета народных комиссаров об обращении золота, серебра, платины, драгоценных камней и иностранной валюты
- •О вкладных операциях государственного банка и о правилах приема денежных переводов за границу
- •В) постановление совета труда и обороны о валютных и золотых сделках государственных и кооперативных учреждений и предприятий
- •27 Июля 1922 г. Г) постановление совета народных комиссаров о фондовых биржевых операциях
- •Если в указанном в ст. 1 предприятии или промысле после национализации или муниципализации произведено то или иное дообо
- •Управляющий делами
- •О возврате потребительским кооперативным организациям национализированных и муниципализированных строений
- •Управляющий делами
- •А) извлечение из декрета совета народных комиссаров о порядке реквизиции и конфискации имущества частных лиц и обществ
- •Пересылаемые в обход действующих почтовых правил деньги и предметы, в случае обнаружения таковых в почтовых отправлениях, конфискуются органами Народного комиссариата почт и телеграфов.
- •Б) извлечение из декрета совета народных комиссаров о реквизициях и конфискациях2
- •Положение о праве и порядке производства реквизиций военным и морским ведомствами
- •Распубликован в Собрании узаконений 1921 г., № 5, ст. 37. В) инструкция по применению "положения о праве и порядке производства реквизиции военным и морским ведомствами"
- •Распубликован в Собрании узаконений 1921 г., № 5, ст. 38. Г) декрет совета народных комиссаров о конфискациях и реквизициях имущества частных лиц в местностях, освобожденных от неприятеля
- •Об улучшении постановки дела социального обеспечения рабочих, крестьян и семейств красноармейцев
- •Управляющий делами
- •Об изменении ст. 6 декрета совета народных комиссаров от 14 мая 1921 г. "об улучшении постановки дела социального обеспечения рабочих, крестьян и семей красноармейцев"
- •3) Декрет совета народных комиссаров о премировании задержателей контрабанды, реализации конфискованного таможенными учреждениями и бесхозяйного имущества
- •Об ответственности за нарушения декрета о едином натуральном налоге и о порядке возбуждения, направления и рассмотрения дел об этих налогах
- •Положение о государственных подрядах и поставках
- •I. (в ред. 4 июля 1922 г.) порядок сдачи подряда и поставки
- •Ш. Отношение между государством и поставщиком
- •IV. Финансирование государством подрядчика и поставщика
VII. Подряд
Ст. 220. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется за свой риск выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), последняя же обязуется дать вознаграждение за выполнение задания.
Ст. 221. При отсутствии иного соглашения подрядчик обязан производить работу своим иждивением.
Ст. 222. Подрядчик обязан принять все меры к полной сохранности вверенного ему имущества и несет имущественную ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой гибель, пропажу или повреждение означенного имущества.
Ст. 223. В случае недоброкачественности материалов, доставленных заказчиком, или при наличии других, не зависящих от подрядчика обстоятельств, грозящих прочности или годности работы, подрядчик обязан своевременно предупредить о том заказчика под страхом ответственности за убытки, которые заказчик понесет в силу указанных.обстоятельств.
Ст. 224. Подрядчик, производящий работу из своего материала, отвечает за доброкачественность такового.
Ст. 225. Если подрядчик не приступает к исполнению договора своевременно или настолько медленно выполняет работу, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик имеет право, не дожидаясь истечения срока договора, требовать расторжения договора и возмещения убытков (ст. 117).
Ст. 226. Если во время исполнения работы станет очевидным, что она не будет исполнена надлежащим образом, заказчик имеет
право назначить подрядчику соразмерный срок для устранения недостатков и, при неисполнении требуемого в назначенный срок, либо расторгнуть договор, либо поручить продолжение или исправление работы третьему лицу за счет подрядчика.
Ст. 227. Подрядчик обязан сдать работу в соответствии с договором и без недостатков, делающих ее непригодной к предусмотренному договором или обычному назначению. Наличие указанных недостатков или отсутствие условленных качеств дает заказчику право требовать: 1) либо безвозмездного исправления недостатков в соответственный срок, поскольку такое исправление возможно без несоразмерных расходов; 2) либо соответственного уменьшения цены подряда; 3) либо расторжения договора и возмещения понесенных убытков (ст. 117).
Если недостатки менее существенны, суд может, по требованию подрядчика, отказать в расторжении договора, обязав подрядчика исправить недостатки или уменьшив цену подряда.
Примечание. Заказчик не может воспользоваться указанным в настоящей статье правом, поскольку недостатки обусловлены обстоятельствами, указанными в ст. 223, если притом подрядчиком выполнена предписанная упомянутой статьей обязанность.
Ст. 228. Заказчик обязан принять работу в соответствии с договором и немедленно сообщить подрядчику об усмотренных недостатках под страхом потери права ссылаться на недостатки. О недостатках, кои не могли быть усмотрены при обычном способе принятия работы или умышленно скрыты были подрядчиком, заказчик обязан сообщить подрядчику немедленно по их обнаружении.
Ст. 229. Требование по поводу недостатков может быть предъявлено заказчиком в течение шести месяцев, а относительно строений и сооружений — в течение трех лет со времени сдачи работы, если в договоре не указаны более длительные сроки. При наличии обмана со стороны подрядчика требование по поводу недостатков может быть предъявлено в течение трех лет; если же в договоре указан более длительный срок для предъявления требования — в течение указанного срока.
Ст. 230. Заказчик обязан уплатить подрядчику условленное вознаграждение по сдаче всей работы, если по договору не услов-лена выплата вознаграждения по частям, по мере сдачи частей работы.
Ст. 231. Если вследствие изменения объективных условий окажется необходимым чрезмерно превысить приблизительную смету, составленную подрядчиком, одобренную заказчиком и положенную в основание договора, заказчик вправе требовать расторжения договора как во время исполнения работы, так.и по окончании
ее, возместив подрядчику понесенный последним положительный ущерб в имуществе.
Если подрядчик своевременно не .предупредил заказчика о необходимости превысить смету, он обязан выполнить работу, не требуя от заказчика сверхсметных расходов.
Ст. 232. Если предмет подряда до сдачи его случайно погиб или окончание работы стало невозможным, подрядчик не вправе требовать вознаграждения за работу (ст. 144). Но если указанные обстоятельства произошли вследствие недостатков материала, доставленного заказчиком, или его распоряжений о способе исполнения подряда, либо произошли после просрочки им принятия подряда (ст. 122), он обязан дать подрядчику вознаграждение согласно ст. 146.
Ст. 233. Риск случайной гибели материалов до сдачи работы несет сторона, доставившая материал. Если гибель произошла вследствие умысла или упущения другой стороны, последняя отвечает за убытки.
Ст. 234. При наличии уважительных причин заказчик вправе до окончания работы во всякое время отказаться от договора, вознаградив подрядчика за выполненную часть работы и возместив ему убытки, причиненные расторжением договора, с зачетом того, что подрядчик сберегает или приобретает благодаря расторжению договора.
Ст. 235. По отношению к подряду, в котором заказчиком является орган государства, применяются правила положения о государственных подрядах и поставках (см. приложение 5-е).