5. Приемка-сдача результатов выполненных работ.

   1. По выполнении работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о готовности сдать результаты работ;

   2. Заказчик осуществляет и организует приемку за свой счет;

   3. Приемка осуществляется путем составления акта приемки-сдачи, подписываемого обеими сторонами. В случае несогласия одной из сторон подписать акт на нем делается соответствующая отметка с указанием причин отказа, и акт подписывается одной стороной.

   4. Право собственности на результат работы переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта приемки-сдачи.

   5. С переходом права собственности на результат работы переходит и риск случайной гибели или повреждения Изделия;

6. Ответственность сторон.

   1. Если уклонение Заказчика от принятия выполненной работы повлекло за собой просрочку в сдаче Изделия, риск случайной гибели Изделия признается перешедшим к Заказчику в момент, когда передача Изделия должна была состояться;

   2. При уклонении Заказчика от принятия изготовленного изделия Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда Изделие должно было быть передано Заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения Заказчика продать изготовленное Изделие, а вырученную сумму оставить себе;

   3. За просрочку открытия аккредитива, предусмотренного статьёй 4.3, Заказчик обязуется выплатить пени Подрядчику в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости контракта за каждый день просрочки, но не более 5 000 000 (пяти миллионов) долларов Соединённых Штатов Америки;

   4. Подрядчик за нарушения срока изготовления Изделия, предусмотренного статьёй 3.1.1, обязан выплатить Заказчику штраф в размере 3 000 000 (трёх миллионов) долларов Соединённых Штатов Америки;

7. Основания освобождения от ответственности.

   1. Основанием для освобождения от ответственности является форс-мажор. К форс-мажору относятся обстоятельства при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Обстоятельства возникли после заключения контракта;

2) Обстоятельства нельзя было предвидеть и предотвратит, то есть обстоятельства являются непредсказуемыми и непредотвратимыми;

3) Обстоятельства должны затруднить или полностью ликвидировать возможность исполнения обязательств по контакту;

Такие обстоятельства должны быть подтверждены справкой торговой палаты государства, на территории которого они произошли;

2. Основанием для освобождения от ответственности является международный договор, в силу которого исполнение контракта стало невыгодным или невыполнимым;

3. Основанием для освобождения от ответственности является односторонний акт государства, в силу которого исполнение контракта стало невыгодным или невыполнимым;

8. Применимое право.

   1. Ко всем вопросам, не урегулированным настоящим контрактом, будет применяться американское право;

9. Порядок разрешения споров.

   1. В случае возникновения разногласий между сторонами они должны решать их путём дружеских переговоров. В том случае, если дружеские переговоры не привели к решению конфликта между сторонами, стороны обращаются в Международный арбитражный суд международной торговой палаты в Париже. Дело подлежит рассмотрению пятью арбитрами. Решение арбитража является окончательным и обжалованию не подлежит;