9. Договори про виконання робіт і наданні послуг

За договором підряду підрядник зобов’язується виконати певну роботу за завданням замовника, а останній зобов’язаний прийняти виконану роботу й оплатити за неї встановлену ціну – винагорода підрядника (§ 631 ЦКН). Договір підряду є двостороннім, консенсуальним, оплатним. У випадку, коли власником на матеріали є підрядник і річ визначається родовими ознаками, такий договір визнається договором купівлі-продажу майбутніх речей. Якщо ж власником матеріалів виготовлюваної індивідуально-визначеної речі є замовник – договором підряду на поставку. В останньому випадку застосовуються як норми, що регулюють відносини купівлі-продажу, так й норми про договір підряду (§ 651 ЦКН). Якщо предметом договору є виконання будівельних робіт, то такий договір вважається підрядним, незалежно від права власності на матеріал.

Права й обов’язки підрядника полягають у виконанні робіт відповідно до вказівок замовника й в передачі результатів роботи замовникові. Підрядник виконує роботу на свій ризик, власними силами й засобами. Відхилення від завдання замовника допускається лише за погодженням з ним. Замовник вправі змінити завдання в будь-який час виконання робіт за договором підряду. Підрядник зобов’язаний передати результати робіт у встановленому договором місці й у визначений ним строк. При порушенні цього строку замовник вправі розірвати договір (§ 636 ЦКН).

Замовник зобов’язаний прийняти роботу, виконану підрядником (§ 640 ЦКН) і оплатити йому обумовлену винагороду (§ 641 ЦКН). Роботу може бути прийнято в цілому, або частинами (§ 641 ЦКН).

Відповідальність сторін за договором. Підрядник відповідає за те, щоб результат виконаних ним робіт мав обумовлені договором якості й був вільний від недоліків, що позбавляють його цінності й перешкоджають передбаченому договором використанню (§ 633 ЦКН). Прийняття роботи без застережень замовника звільняє підрядника від відповідальності за явні недоліки й позбавляє права замовника вимагати надалі їхні виправлення (§ 640 ЦКН). Підрядник також звільняється від відповідальності за договором підряду у випадку, коли загибель або пошкодження предмета договору відбулися в результаті використання дефектних матеріалів, наданих замовником, або при виконанні вказівок замовника, а також у випадках прострочення прийняття замовником виконаної в строк роботи (§ 644 ЦКН).

Договір підряду припиняє свою дію в будь-який час до завершення роботи за бажанням замовника (§ 649 ЦКН), при цьому підрядник зберігає право на одержання встановленої договором винагороди за винятком економії витрат підрядника. Крім того, припинення договору підряду може відбуватися на загальних підставах припинення зобов’язань.

Договір про надання послуг (§ 611 ЦКН) дуже складно відмежувати від договору підряду. Як правило, відмінністю є надання підрядником господарського результату роботи (§ 631 ЦКН), а не визначена діяльність виконавця послуг, позбавлена господарського (упредметненого) результату. За надання послуг інша сторона зобов’язана сплатити виконавцеві домовлену винагороду. Особа, зобов’язана до виконання послуги, має виконати зобов’язання особисто. Право вимоги на послуги не підлягає передачі.