8. Заключительнные положения

1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех обязательств, взятых на себя по договору.

2. Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон.

3. Ни одна из Сторон не может передать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

4. Вопросы, неотраженные в настоящем договоре, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Приложения: расчет стоимости выполняемых работ, протокол согласования договорной цены, график платежей, график производства.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон, подписи сторон:

Субподрядчик Ген.Подрядчик

М.П. М.П.

Истец: Общество с ограниченной ответственностью «БелБур»

220014, г. Минск, ул. Лынькова, д. 19/1, офис 210

Адрес для корреспонденции:

ИП Королев Дмитрий Эдуардович

(представитель)

220136, Г. Минск, ул. Лобанка, д. 13, корп. 2, кв. 50

моб.тел. 8-029-104-27-59

р/с 3012905140015 в отделении № 522 ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, ул. Одинцова, д. 69, код 739 УНП 190958642

Ответчик: Открытое акционерное общество

«Строительный трест № 1»

212030, г. Могилев, ул. Болдина, д. 21 р/с 3012001550039 в ф-ле ОАО «БПС-Банк» по

Могилевской области, код 355

УНП 700200537

Цена иска: 6 182 342 (шесть миллионов сто восемьдесят две тысячи триста сорок два) белорусских рубля

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

«8» ноября 2010 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «БелБур» (истец, субподрядчик) и Открытым акционерным обществом «Стройтрест № 1» (ответчик, генподрядчик) заключен договор субподряда № 91-С (далее - договор).

Согласно п. ____ договора, его предметом является выполнение работ на объекте «57-квартирный жилой дом в районе жилого дома № 35 по ул. Крупской с благоустройством прилегающей территории в г. Могилеве».

В соответствии с условиями договора, в декабре 2010 г. на объекте выполнены работы стоимостью 41 058 265 белорусских рублей.

Согласно п. ____ договора расчеты за выполненные работы осуществляются на основании справки о стоимости выполненных работ (этапов) после поступления денежных средств от заказчика строительства объекта.

Таким образом, установить конкретный срок для исполнения обязательства генподрядчика по оплате работ, не имея доступа к данным его бухгалтерского учета и не контролируя поступающие ему платежи, представляется затруднительным.

Между тем, согласно ст. _____ Гражданского кодекса Республики Беларусь, генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами п. 1 ст. 294 и ст. 374 указанного Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

Исходя из содержания вышеуказанных норм, генподрядчик обязан обеспечить своевременное поступление денежных средств от заказчика работ в сроки, установленные соответствующим договором, заключенным между ними. Кроме того, при этом генподрядчик обязан оплатить выполненные работы после окончательной сдачи работ. Не располагая сведениями об условиях оплаты, содержащихся в договоре генерального подряда, считаем, что генподрядчик для расчета с субподрядчиком обязан обеспечить поступление денежных средств от заказчика в разумный срок, которым в данном случае, по мнению истца, будет являться календарный месяц, следующий за отчетным месяцем.

Таким образом, ОАО «Строительный трест № 1» надлежало произвести расчеты с ООО «БелБур» за выполненные по договору работы в срок до 31.01.2011 г. включительно. Однако расчет с субподрядчиком производился несвоевременно. Так, в частности:

• платежным поручением № 1387 от 20.04.2011 г. перечислено 50 037 400 белорусских рублей, из которых 11 058 265 белорусских рублей зачтены в качестве оплаты по договору, оставшаяся сумма зачтена в качестве оплаты по иным обязательствам. Просрочка оплаты составила 79 дней;

• платежным поручением № 1454 от 22.04.2011 г. перечислено 20 000 000 белорусских рублей с просрочкой 81 день;

• платежным поручением № 1469 от 26.04.2011 г. перечислено 10 000 000 белорусских рублей с просрочкой 85 дней.

В августе 2011 г. в связи с изменением индексов стоимости работ задолженность ответчика увеличилась на 1 258 907 белорусских рублей. Указанная сумма была перечислена платежным поручением № 2983 от 18.08.2011 г., оставшаяся сумма указанного платежа зачтена в качестве оплаты по иным обязательствам.

В соответствии со ст. _____ Гражданского кодекса Республики Беларусь, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.

Пунктом ____ договора предусмотрена ответственность генподрядчика за несвоевременное перечисление средств на оплату выполненных и принятых в установленном порядке строительных работ в виде пени в размере 0,15% от неперечисленной суммы за каждый день просрочки.

В адрес ответчика направлялась претензия с требованием о погашении штрафных санкций. Указанная претензия получена 02.11.2011 г., однако генподрядчик не признал заявленные требования.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. _________________ Гражданского кодекса Республики Беларусь и руководствуясь ст.ст. 6, 52 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь,

ПРОШУ:

Взыскать с Открытого акционерного общества «Строительный трест № 1» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «БелБур»:

1. Пеню за несвоевременную оплату выполненных работ в соответствии с п. ____ договора в размере