- •Общие условия проведения конкурса
- •1. Общие сведения
- •Законодательное регулирование
- •Государственный заказчик
- •Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ.
- •Начальная (максимальная) цена контракта (лота)
- •Требования к участникам размещения заказа
- •Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе
- •Привлечение субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков)
- •Преференции
- •2. Конкурсная документация
- •2.1. Содержание конкурсной документации
- •2.2. Разъяснение положений конкурсной документации
- •2.3. Внесение изменений и дополнений в извещение и конкурсную документацию
- •2.4. Отказ от проведения конкурса
- •3. Подготовка заявки на участие в конкурсе
- •Форма заявки на участие в конкурсе
- •Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
- •Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
- •Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
- •Цена и валюта конкурсной заявки
- •3.7. Обеспечение заявки на участие в конкурсе
- •4. Подача заявки на участие в конкурсе
- •4.1. Место и срок подачи заявок на участие в конкурсе
- •Порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
- •Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе
- •Срок действия заявок на участие в конкурсе
- •5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
- •Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа.
- •Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе
- •Оценка и сопоставления заявок на участие в конкурсе
- •7.1. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
- •7.2. Определение победителя конкурса
- •Заключение контракта
- •8.1. Срок заключения контракта
- •8.2. Обеспечение исполнения государственного контракта.
- •9. Разрешение споров и разногласий
Начальная (максимальная) цена контракта (лота)
Начальная (максимальная) цена контракта (лота) указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта по итогам конкурса.
Источник финансирования и порядок оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте конкурса.
Форма и порядок оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определяется в проекте государственного контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.
Требования к участникам размещения заказа
В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, а именно:
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом конкурса, которые указаны в Информационной карте конкурса.
требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;
требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе не принято.
Если указано в Информационной карте конкурса, при размещении заказа путем проведения конкурса Заказчик устанавливает дополнительные требования к Участникам размещения заказа:
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;
обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.
Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с такими расходами независимо от того, чем завершается процесс торгов.
Привлечение субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков)
Участник размещения заказа может для оказания по предмету конкурса привлечь соисполнителей в случае, если это допускается условиями, изложенными в Информационной карте конкурса.
Преференции
Сведения о предоставлении преимуществ учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в Информационной карте конкурса.